44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332312 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 143 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 13 500,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Полоски индикаторные НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ МЕДЭКС "Авестил Ультра", 100 шт. | 10.0 упак | 1 350,00 ₽ | Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение здравоохранения и поставщик обязуются поставлять тест-полоски "Авестил Ультра" в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым и поставляться силами Поставщика. Момент поставки наступает при доставке товара и подписании документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию и возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня после поставки и предоставить Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП. Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может отказаться от принятия товаров с указанием недостатков и сроками их устранения или отклонить электронный документ о приемке, подписанный УКЭП. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты в установленный срок. Согласно представленному фрагменту, статья 4 описывает процедуру приемки товаров и документооборота, а статья 5 закрепляет права и обязанности сторон, включая право Заказчика на контроль за исполнением Контракта и требование предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств, а также возможность проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за исполнением контракта, включая проверки после его окончания, обязательства сторон по уведомлению о недостатках и условиях приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества, количества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, а также соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, установленным правительством РФ. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующие изделия, соответствующую гарантийному сроку основного изделия, и несет ответственность за качество и безопасность товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение обязательств, включая начисление штрафов и освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 предусматривает порядок расторжения договора, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае, если поставщик допускает серьезные нарушения, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность товаров, неоднократное нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара, невыполнение обязательств по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим критериям, а также нарушение запретов, установленных законодательством. Фрагмент документа описывает основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны предоставить письменный ответ на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно с соблюдением определенных условий и требований законодательства. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются правила подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Установлены требования к содержанию претензии и сроки ответа на нее. Также указаны сроки исполнения контракта и условия приемки товаров. Согласно указанным пунктам, изменения и дополнения к Контракту могут вноситься по соглашению сторон и оформляться в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты или факсимильной связи/электронной почты считаются полученными в определенные законом сроки. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 2 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также требования к стандартной товарной единице (СТЕ) для оформления документов. Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, а также использовать электронную подпись для подписания документов. Стороны признают юридическую силу электронных документов, полученных через систему, и не требуют их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактная информация Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 143», а также предоставлена форма для заполнения аналогичной информации поставщиком, которая оставлена пустой. Договор предусматривает поставку индикаторных полосок для контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств и тест-полосок для определения точки нейтрализации, производимых компанией "Авестил Ультра".
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва