44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332715 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический центр № 3 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 39 510,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Катетер для периферических вен 18 G 45 мм | 3000.0 шт | 13,17 ₽ | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты |
Стороны заключили гражданско-правовой договор, по которому поставщик обязуется поставить периферический катетер G18, 1,3х45 мм в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки по указанному адресу и подписания необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен провести приемку поставленных товаров. Согласно документу, при приемке товаров и услуг Заказчик обязан провести их экспертизу, а в случае обнаружения недостатков — уведомить Поставщика о необходимости их устранения в установленные сроки. При отказе от принятия товаров Заказчик должен предоставить мотивированные причины и отказаться от подписания электронного документа о приемке. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением условий контракта, обязанностях сторон и правах поставщика. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, а также соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, установленным правительством РФ. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик обязуется предоставить товар, соответствующий требованиям качества и безопасности, и гарантирует возмещение вреда и убытков, возникших в результате недостатков товара, а также обеспечивает предоставление полной и достоверной информации о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно статье 7 Контракта, установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов и освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 предусматривает порядок расторжения Контракта, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения контракта в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товаров Фрагмент описывает основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие обстоятельства, приводящие к расторжению. Также упоминается расторжение контракта по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ. Стороны договора обязаны предоставить письменный ответ на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно с соблюдением определенных условий и уведомления второй стороны. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, документа, стороны обязаны ответить на претензию в установленный срок, иначе это расценивается как признание требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания, а его срок исполнения и порядок изменения Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и становятся неотъемлемой частью контракта с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно условиям Контракта, его исполнение подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрены приложения и особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и проверки стандартных товарных единиц. Согласно пунктам 13.2-13.5, поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, а также использовать электронные документы с равной юридической силой бумажным документам. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В представленном фрагменте документа указаны юридический адрес, реквизиты и контактная информация Заказчика и неполные данные Поставщика, необходимые для осуществления электронного документооборота и подписей Сторон. Спецификация содержит информацию о закупке медицинских товаров, включая катетер для периферических вен производства B.Braun Melsungen AG, с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва