ЖУРНАЛЫ (КНИГИ) РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

44-ФЗУслугаПолиграфияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения и поставщик обязуются поставку трех журналов для медицинского учреждения в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификациями, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, после чего стороны подписывают товарные накладные и акт приемки-передачи. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется заказчиком ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки. Статья 4 регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательное согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, а также возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, предоставить полный комплект отчетных документов и сертификатов, а также организовать уборку упаковки. Заказчик в свою очередь должен рассмотреть результаты поставки и провести приемку товаров в течение 15 рабочих дней. Согласно условиям контракта, заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и услуг для подтверждения их соответствия требованиям контракта и технического задания, после чего направляет поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или уведомление об отказе с указанием недостатков и сроками их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а в случае необходимости предоставления разъяснений или отказа от приемки, Поставщик обязан ответить в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует обязанности и права сторон в отношении качества поставляемых товаров, порядка уведомлений о недостатках и процедур контроля за исполнением контракта. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении фактического местонахождения, соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение установленных запретов. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания. Поставщик обязуется заменить товар с недостатками, установить гарантийный срок на заменяемый товар и компенсировать убытки в случае отзыва товара. Также он гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие несоответствия товара требованиям безопасности. Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и отвечает за их возникновение до передачи товара Заказчику. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта. В соответствии с контрактом, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и составляет 10% или 5% от цены контракта для исполнителя и фиксированные суммы для заказчика, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически выполненных работ. Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, а общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 Контракта регламентирует порядок его расторжения, предусматривая возможность расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе Заказчика в случае нарушения поставщиком условий контракта, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара В представленном фрагменте изложены условия для расторжения контракта, включая подтверждение нарушений, односторонний отказ от исполнения контракта и конкретные основания для его расторжения, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невзымка товаров в установленные сроки. Согласно контракту, предусмотрены условия для получения товаров Заказчиком у Поставщика, порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений. Стороны договорились о порядке урегулирования споров в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, а в случае недостижения согласия — в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно условиям контракта, поставщик может продлить срок исполнения обязательств в случае претензионной работы, инициатива которой исходит от заказчика. Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу после подписания сторонами, также подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с соблюдением определенных процедур. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и нормами, не предусмотренными контрактом. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает возможность проверок соблюдения условий предоставления субсидии. Установлены правила электронного взаимодействия Сторон, включая обмен документами и информацией через специализированные системы. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать и использовать в АИС «Портал поставщиков» описание товара с его характеристиками и изображением, а также назначить уполномоченных лиц для электронного документооборота и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. Согласно пункту 13.1 статьи, документы и информация, обменяные сторонами в рамках контракта, не требуют бумажного оформления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам бесплатно. Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнёва» в качестве заказчика, при этом реквизиты поставщика СУММАРИЗАЦИЯ: В запросе СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик ИП Ганиев Т.В. приобретает журналы регистрации операций с наркотическими средствами и психотропными веществами различного формата и количества страниц, с учетом определенных параметров печати и крепления. ИП Ганиев Т.В. заказал печать нескольких видов журналов формата А4 на офсетной бумаге 80 гр/м2 с использованием трех скоб для крепления, без ламинации обложек и с постраничной нумерацией. Обложки изготовлены из хрома эрзац, бумвинила, листы ориентированы альбомным способом, предусмотрена прошнуровка. Общее количество заказанных страниц составляет 250 страниц (25 страниц журнала передачи ключей и содержимого сейфа, 120 страниц журнала оперативных вмешательств и 105 страниц технологического журнала учета отходов). СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ» и поставщик заключили соглашение на изготовление двух журналов: для учета биологического материала и бракеража готовой пищевой продукции, с указанием характеристик и цен на заказанные товары. ИП Ганиев Т.В. заказал печатные работы, включая изготовление журнала бракеража пищевых продуктов и сырья на офсетной бумаге формата А4 с использованием эрзаца бумвинила и хромовой обложки, с учетом определенных параметров и количества экземпляров.

Похожие закупки

• Нанесение на кружки (1269)
  24 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• КНИГИ УЧЕТНЫЕ
  13 230,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Полиграфическая продукция
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Срочно! Каталог_КШС_210х210мм_квадрат
  211 600,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Оказание услуг по подписке на электронный журнал «Кадровое дело» на 2027 год
  22 828,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Бланки удостоверений
  131 810,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка почтовых марок для нужд ФКУ СИЗО-7 ГУФСИН России по г. Москве
  91 060,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка календарей на 2027 год для нужд ГКУ "Дирекция ЖКХиБ ВАО"
  57 715,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Полиграфия, Полиграфия — Москва, Все закупки: Москва