44-ФЗТоварПолиграфияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330594 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1400» |
| Начальная цена | 13 230,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Журнал учёта работы педагога дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке) КЖ-100 | 350.0 шт | 37,80 ₽ | Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона |
Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку канцелярских товаров (журналы) в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, с учетом результатов котировочной сессии. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов и условия оплаты зависят от законодательства РФ. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней с даты подписания Документа о приемке, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств с его счета. За нарушение условий контракта поставщиком предусмотрена уплата неустойки. Поставка товаров должна быть осуществлена в сроки, установленные контрактом и Техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки, включая время, место и дату, и обеспечить соответствие товаров техническим требованиям, а также возможна поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Поставщик обязан обеспечить соответствие маркировки упаковки товара, ее сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки, а также предоставить Заказчику комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, в соответствии с законодательством РФ. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая документальное оформление, экспертизу и устранение выявленных недостатков. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отклонить электронный документ о приемке в случае обнаружения недостатков, после чего Поставщик обязан их устранить в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить выявленные дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения Контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности сторон по контролю за исполнением контракта, включая уведомления о недостатках и требования к документации при приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в рамках гарантийного срока. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийный срок на заменяемые комплектующие изделия, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от стоимости контракта и характера нарушения. Согласно статье 7 Контракта, установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая начисление штрафов и освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 предусматривает порядок расторжения Контракта, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно статье 9, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, включая переговоры и претензионный порядок с ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это расценивается как признание требований. Претензия должна содержать наименование и реквизиты сторон, а также обоснованный расчет денежной суммы, если она подлежит оценке. Для подтверждения требований к претензии прилагаются соответствующие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 37 рабочих дней, с возможностью приемки товаров после этого срока при условии проведения претензионной работы. Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и вступают в силу с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан создать СТЕ в АИС «Портал поставщиков», назначить уполномоченных лиц для электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Статья 14 описывает юридические и фактические адреса, реквизиты и контактную информацию Заказчика и Поставщика, включая ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и адреса электронной почты. Для Поставщика данные не полностью заполнены. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обозначили реквизиты для платежей и приложили спецификацию с деталями заказа на поставку товара, включая наименование, характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу и итоговую сумму с учетом НДС для журнала учета работы педагога дополнительного образования.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Полиграфия, Полиграфия — Москва, Все закупки: Москва