44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330212 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский государственный образовательный комплекс» |
| Начальная цена | 227 175,35 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ткань для фильтрации СОЖ КЕМЕТ 10-360-250, 145 гр/м2, 250 м х 36 см | 10.0 упак | 22 015,00 ₽ | Бумага фильтровальная лабораторная |
| Фильтры обеззоленные «Белая лента» 90 мм, упаковка 100 шт. | 3.0 упак | 84,00 ₽ | Инструменты и оборудование медицинские |
| Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая стерильная по ГОСТ 5556-81 50г | 5.0 упак | 111,33 ₽ | Изделия медицинские ватно-марлевые |
| Воронка лабораторная "МИНИМЕД", 10000506, тип В-100-150 | 5.0 шт | 314,33 ₽ | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие |
| Сверло по керамике D.BOR ALLRO спиральное, цилиндрический хвостовик, 6x60/100 мм | 15.0 шт | 309,67 ₽ | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставку фильтровального материала и сверл для нужд образовательного комплекса в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в установленные контрактом сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, а также может отклонять документы о приемке и проводить экспертизу поставленных товаров. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков товаров, поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу заказчика, после чего заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или направляет информацию о выявленных дефектах и сроках их устранения. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан реагировать на выявленные контрольными органами недостатки поставляемых товаров, а Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями контракта. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, устанавливая гарантийный срок на товары. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в товаре за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать требования качества и безопасности, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями контракта. Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлен порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с процентной ставкой штрафа, зависящей от стоимости контракта и его исполнения одной из сторон. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства и исполнять обязательства даже после уплаты неустойки. В статье 8 описан порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара Заказчику, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его досрочное расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров. Расторжение по соглашению сторон подчиняется гражданскому законодательству РФ, а односторонний порядок регламентируется определенными статьями закона. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств. Согласно пункту 9.3, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения претензий, требующих денежной оценки, они должны быть обоснованно расчеты и подтверждены документами, а споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 34 рабочих дней, а его изменения и дополнения осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Статья 12 Контракта регламентирует порядок направления уведомлений между Сторонами, а также указывает на применение действующего законодательства РФ в случае Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также согласовывают процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в данной системе. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно представленному фрагменту, указаны квитанты и подписи сторон договора: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский государственный образовательный комплекс» и неопределенный поставщик, с перечислением их юридических и фактических адресов, контактных данных и реквизитов. Договор предусматривает поставку медицинских материалов, включая фильтровальную бумагу, медицинскую вату и лаборальную воронку, с указанием их характеристик и упаковки. Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика следующие товары: сверло по керамике "D.BOR ALLRO" и ткань для фильтрации СОЖ "КЕМЕТ 10-360-250", а также обеззоленные фильтры диаметром 90 мм, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва