44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330442 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 69 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 20,12 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Салфетка спиртовая антисептическая (70% этиловый спирт) 60х100 мм | 1.0 шт | 2,52 ₽ | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами |
| Салфетка антисептическая спиртовая 135х185 мм. (этиловый спирт) "Грани", 1 шт. | 1.0 шт | 5,60 ₽ | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами прочие |
| Салфетки спиртовые антисептические из нетканного материала стерильные одноразовые 200х250 мм. этиловый спирт | 1.0 шт | 12,00 ₽ | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик обязуются к поставке салфеток для нужд учреждения в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, а также условиями технического задания. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и изготовленным в соответствии с годом поставки, а момент поставки фиксируется при доставке и подписании документа о приемке. Согласно условиям договора, оплата поставщику производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, с учетом уменьшения на налоги и сборы, подлежащие уплате в бюджет РФ. Цена единицы товара является фиксированной на весь срок действия договора и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Источником финансирования является ОМС за 2026 год. Авансовый платеж не предусмотрен. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, с возможностью удержания неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может досрочно осуществить поставку по согласованию с заказчиком и обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. Согласно условиям договора, поставщик обязан осуществлять погрузочно-разгрузочные работы собственными средствами, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, а также производить уборку упаковки и предоставлять отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью. Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ с подписью УКЭП или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязан устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Заказчик обязан формировать и направлять Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о разъяснениях, отказах от принятия товаров и услуг, а также о выявленных недостатках и сроках их устранения. Поставщик в ответ на такие запросы должен в течение трех рабочих дней предоставить необходимые разъяснения. После устранения недостатков и Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Согласно представленному фрагменту, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая контроль за поставками, уведомление о недостатках и своевременное принятие и оплату товаров в соответствии с условиями контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары и предоставлять Заказчику декларацию. Поставщик обязуется предоставлять документы, подтверждающие происхождение товара и информацию о его производстве в РФ, а также информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Согласно Контракту и Техническому заданию (Приложение № 1), установлен гарантийный срок на товары, в течение которого Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, а в случае отказа от составления Акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечивать качество товара, безопасность, соответствие стандартам и нормативам, а также несет ответственность за вред здоровью, имуществу и убытки, связанные с отзывом товара, в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от суммы контракта и характера нарушения. В случае, если цена контракта превышает 3 млн рублей, за неисполнение обязательств предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей, а за просрочку исполнения обязательств начисляется пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно условиям контракта, штрафы за нарушение обязательств не могут превышать цену контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 акта, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно пункту 8.1.2 контракта, Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, сторона обязана предоставить письменный ответ в течение пяти календарных дней, а также предусмотрены условия для одностороннего расторжения контракта и освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Споры по контракту должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а в случае неурегулирования — в претензионном порядке с последующим обращением в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае невыполнения обязательств и Согласно статье 12 Контракта, его полнение может происходить по соглашению сторон, оформляемому в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать информацию об исполнении контракта в ЕАИСТ и использовать приложения № 1 и № 2 как неотъемлемую часть контракта. Также предусмотрены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также создание стандартных товарных единиц в АИС для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются обеспечить организацию электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов. В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты сторон, участвующих в контракте, включая Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и неполные данные поставщика. Суммаризация: Договор предусматривает поставку медицинских изделий, включая спиртовые антисептические салфетки различных размеров и назначений, предназначенных для дезинфекции и антисептической обработки в медицинских и бытовых условиях. Согласно приложению № 2 к контракту, спецификация товаров включает спиртовые антисептические салфетки размером 6x10 см, упакованные поштучно и стерилизованные, с содержанием 70% этилового спирта, предназначенные для дезинфекции и имеющие цену за единицу в 2.52 рубля с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва