44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330065 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1569 «Созвездие» |
| Начальная цена | 373 230,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Набор для творчества ШАР-ПАПЬЕ Заготовка Щелкунчик роспись красками 190х90х70см | 1287.0 набор | 290,00 ₽ | Игры и изделия для игр прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке товаров для творчества, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, на основании результатов котировочной сессии. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его доставки Поставщиком и подписания необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов между сторонами определены в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку поставленных товаров. Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая предоставление разъяснений, мотивированный отказ от принятия и устранение выявленных недостатков. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая проведение проверок использования средств бюджета, уведомление о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление документов и требование подписания электронных документов о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства на комплектующие изделия, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от стоимости контракта и характера нарушения. Согласно пунктам 7.8-7.13, в случае нарушения условий контракта сторонами предусмотрены штрафы, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 устанавливает порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, Заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности поставок, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно представленному фрагменту, документ регулирует основания для расторжения контракта, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров заказчиком. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней. Одностороннее расторжение контракта возможно с соблюдением определенных требований законодательства, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении этих обстоятельств и возможном продлении срока исполнения обязательств. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это рассматривается как признание требований. Претензия должна содержать наименование и реквизиты сторон, а также обоснованный расчет денежной суммы, если она подлежит оценке. Для подтверждения требований к претензии прилагаются соответствующие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 32 рабочих дня, а приемка товаров возможна после проведения претензионной работы заказчиком. Согласно пункту 11.4, изменения и дополнения к Контракту могут вноситься по соглашению Сторон и оформляться в электронном виде с последующей регистрацией в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В статье 12 указаны условия уведомлений Сторон и ссылка на действующее законодательство РФ в случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков». Согласно статье 13 Контракта, поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) в АИС «Пortal поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно статье 14, заказчик и поставщик обмениваются своими юридическими и фактическими адресами, контактными данными и реквизитами для осуществления документооборота в рамках контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обозначены как Заказчик и Поставщик, а также приведены реквизиты организации и образец спецификации товаров с указанием наименования, характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва