ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить определенное количество стеклопакетов и листовых стекол в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года, поставляемый Поставщиком с сопутствующими услугами и без НДС, если это не предусмотрено законодательством. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке и с улучшенными характеристиками при условии внесения изменений в контракт. Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. СУММАРИЗАЦИЯ: Поставщик обязан обеспечить правильную маркировку упаковки, её сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки. В течение 10 рабочих дней после получения документов Заказчик должен провести приемку товаров и услуг, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям контракта. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при рассмотрении отчета об устранении недостатков товаров Заказчик может принять решение об их устранении Поставщиком, после чего товары принимаются и подписывается УКЭП электронный документ о приемке. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия товаров, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно статье 4 Контракта, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. В статье 5 изложены права и обязанности Сторон, включая право Заказчика требовать исполнения обязательств, представления документов, запроса информации и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон контракта в отношении контроля за исполнением условий контракта, уведомления о недостатках и приемки товаров, а также порядок действий при приостановлении поставки. Поставщик обязан обеспечить комплектность и качество товаров, своевременно их поставить, предоставить необходимые документы и может привлекать субпоставщиков, не изменяя условия контракта, а также вправе заменять субпоставщиков при необходимости и запрашивать у Заказчика разъяснения. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные в гарантийный срок недостатки за свой счет. В случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках и устранения выявленных дефектов, а при отказе Поставщика — проведение экспертизы с последующим возмещением расходов. Поставщик обязан заменить товар с недостатками и предоставлять гарантийный срок на комплектующие изделия, соответствующий сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан обеспечить безопасность товара, возместить вред и убытки, а также предоставить полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В данном фрагменте документа определены условия начисления штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также установлены проценты от цены контракта и фиксированные суммы штрафов в зависимости от цены контракта и статуса нарушителя. В данном фрагменте документа описываются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара Фрагмент содержит условия для расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены правила подачи претензий с приложением необходимых документов и порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Установлен срок исполнения контракта в 32 рабочих дня с момента заключения, а также процедура приемки товаров и изменений контракта. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией и приемки товара через специализированные автоматизированные информационные системы. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Суммаризация: В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты организации ООО "Стеклофф", а также описание двух видов стеклопакетов, включая их размеры и цены. Спецификация товаров включает заказ стекла размером 140х120х4 мм и двух типов стеклопакетов без рам, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Выполнение работ по замене остекления оконных и дверных проемов, а также перенос существующих перегородок на Южной и Северной станции аттракциона канатная дорог
  1 223 333,33 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  120 851,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• 226694_Строительный материалы для нужд ООО "БашРТС"
  1 826 653,40 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Зеркало травмобезопасное "Салаватстекло" 1820х1000х6 мм
  25 600,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Дорожные плиты
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• МАТЕРИАЛЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ
  4 082,25 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка сухих строительных смесей
  3 498 940,99 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Стеклопакет "Стеклопакет" двухкамерный без рамы 755х540х36мм
  113 800,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва