44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330055 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Туберкулезная больница имени А.Е.Рабухина Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 108 967,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Сиденье для унитаза Keeplex Regular 41.9х36.3х4.5см белое | 100.0 шт | 1 089,67 ₽ | Изделия пластмассовые прочие |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять сидения для унитаза в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его доставки и подписания необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, иметь соответствующую маркировку и упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует заказ в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков». При обнаружении недостатков товаров Заказчик может запросить разъяснения или отказаться от приемки, после чего Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней предоставить необходимые объяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику документацию, соответствующую Техническому заданию, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документально оформлены обязанности и права сторон в отношении контроля за поставками товаров, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также порядка действий при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика и обязан предоставлять документы о стране происхождения товара. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Гарантируется качество товара, и в случае обнаружения недостатков Поставщик обязан заменить товар. Гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене дефектного комплектующего изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается той же продолжительности. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта. Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно пунктам 7.8-7.13, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая начисление штрафов и возврат излишне уплаченных средств, а также порядок подтверждения фактов нарушений. Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 25 декабря 2026 года. Согласно представленному фрагменту, поставка товаров допускается в рамках претензионной работы заказчика, контракт должен быть зарегистрирован в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение возможны по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных условий их получения. Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ необходимо полное выполнение обязательств Поставщиком. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает согласие Поставщика на проверки. Указаны условия электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС и УАИС для обмена документами и информацией. Согласно условиям контракта, поставщик обязан использовать систему электронного документооборота для оформления отчетности и назначить ответственных лиц, а также обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика, а также СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа содержатся реквизиты сторон контракта, включая адрес электронной почты, ИНН, КПП, ОГРН, расчетные и корреспондентские счета, БИК банка, а также наименование банка и получателя, интернет-сайт, а также данные о лицах, уполномоченных на подписание контракта. Дополнительно приведены подписи и печати уполномоченных лиц. В приложении № 2 к контракту содержится спецификация товаров с указанием наименования, характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС. Указаны характеристики и цена белого сиденья для унитаза Keeplex Regular размером 41.9х36.3х4.5 см, стоимостью 1089.67 рублей за штуку.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва