Гирлянда-подвеска "Сибирская Ель Томск" 35 м белый бархат

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Государственным автономным учреждением культуры города Москвы и поставщиком, поставщик обязуется поставить товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить товары в установленном порядке и на предусмотренных условиях. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия поставки товара в виде гирлянды-подвески "Сибирская Ель Томск" 35 м белого бархата, который должен быть новым и не использовался, не ремонтировался и не восстанавливался, с годом выпуска не ранее 2026 года. Поставка осуществляется силами и за счет поставщика, который также предоставляет сопутствующие услуги и подписывает необходимые документы при доставке товару заказчику. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения договора. Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При поставке улучшенных товаров требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы. Упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке. Уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также подписанный УКЭП электронный документ о приемке. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров, направляя поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приеме. В соответствии с условиями договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Заказчик также обязан использовать УАИС «Бюдж» для формирования информации о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и в случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать УКЭП для оформления электронного документа о приемке товаров, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения договора. Заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения договора, а также осуществлять контроль за поставкой и выбор способа проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны соблюдать условия по количеству, ассортименту и стоимости товаров, а также своевременно уведомлять друг друга о недостатках и принимать меры для их устранения. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика. Поставщик обязан представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания, устанавливая гарантийный срок на товары. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки оборудования за свой счет в согласованные сроки, продлевая гарантийный срок на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара и несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения требований безопасности, а также за убытки, связанные с отзывом товара. Согласно условиям договора, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, и составляет процент от цены договора в зависимости от его стоимости. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям договора, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, поставщик обязан возвратить заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов нарушения может осуществляться с использованием фото- и видеоматериалов. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектность. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.9, поставщик может быть признан нарушившим условия договора в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара заказчику, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством РФ. Согласно пункту 8.1.2 статьи, Поставщик вправе расторгнуть договор в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на его исполнение, а также были не предвидимы и не предотвратимы. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить об этом в течение 5 календарных дней. Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, порядок ее направления и рассмотрения, а также условия вступления договора в силу, сроки его исполнения и порядок изменения договора. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Уведомления Сторон по Договору направляются в письменной или электронной форме, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки. В случае Согласно статье 13 договора, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартной товарной единицы в системе для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Автономное учреждение культуры города Москвы «Усадьба Воронцово» и неопределенный поставщик заключают договор, при этом указаны юридический и фактический адрес учреждения, его контактные данные и реквизиты. Согласно приложению № 2 к договору, представлена спецификация товара № 1, в которой указаны наименование товара "Гирлянда-подвеска", его характеристики, производитель "Сибирская Ель Томск", модель, количество в единицу измерения, цена за единицу с учетом НДС и итоговая сумма за товар в размере 46 300 рублей с НДС.

Похожие закупки

• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 147 500,00 ₽ заявки до 23.11.2026, Москва
• Дебиторская задолженность в размере 54 640 300,85руб., возникшая на основании Решения Арбитражного суда Московской области от 01.02.2024 по делу A41-82087/22
  34 384 867,13 ₽ заявки до 25.11.2026, Москва
• оказание услуг по оформлению магазинов цветочными композициями из живых цветов и сухоцветов
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Елка искусственная ЦАРЬ ЕЛКА, Русская Красавица Премиум 270 см, литая 100%, насыщенно зеленый
  45 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка вспомогательных материалов
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Нежилое здание в г. Москве, Лефортово, ул. Красноказарменная, д. 12/13, строение 7
  70 800 000,00 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва
• АМТС KIA RIO, 2019 г.в., VIN Z94C241BALR154209
  844 050,00 ₽ заявки до 23.11.2026, Москва
• АМТС Мицубиси Лансер, 2008 г.в., VIN JMBSNCY3A8U007971
  729 391,80 ₽ заявки до 23.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва