44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328123 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 491 «Марьино» |
| Начальная цена | 45 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Елка искусственная ЦАРЬ ЕЛКА, Русская Красавица Премиум 270 см, литая 100%, насыщенно зеленый | 1.0 шт | 45 000,00 ₽ | Игрушки и украшения елочные |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку новогодней ёлки для нужд школы № 491 в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке; цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в соответствии с техническим заданием в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивать соответствие товаров Техническому заданию и может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить правильную маркировку упаковки, её сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки. Также поставщик предоставляет отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки, после чего заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку товаров. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Заказчик также обязан использовать УАИС «Б» для формирования информации о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать через АИС «Портал поставщиков», включая подписание электронных документов УКЭП и предоставление разъяснений или устранение дефектов в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются подписать УКЭП электронный документ о приемке товаров, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта, контроля за поставкой товаров и выбора способа экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности сторон по контролю за исполнением контракта, уведомлению о недостатках и приемке товаров, а также права поставщика на требование подписания электронного документа о приемке. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае необходимости и предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупок и не нарушать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товаров и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с перечнем дефектов и сроков их устранения, а также продления гарантийного срока на этот период. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на нее в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за обеспечение безопасности товара, возмещение вреда и убытков в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами, а также за предоставление полной и достоверной информации о товаре. В данном фрагменте документа устанавливаются правила и размеры штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также закрепляются проценты от цены контракта и фиксированные суммы штрафов в зависимости от стоимости контракта и характера нарушений. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а неустойка может быть исключена по соглашению сторон. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при установлении фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплектации товаров. Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. СУММАРИЗАЦИЯ: В указанных пунктах договора регламентируются основания для одностороннего расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы, а в случае несогласия — разрешать споры в арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 17 рабочих дней, при этом изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и становятся его неотъемлемой частью с момента подписания сторонами. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно пункту 13.1, стороны используют электронные системы для обмена документами и информацией, а Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости. В пункте 13.2 указано, что Поставщик назначает ответственных за электронный документооборот и обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны контактные данные и реквизиты Заказчика и В представленном фрагменте указаны детали заказа на поставку искусственной елки премиум-класса "Царь Елка, Русская Красавица" с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва