223-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10327127 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой» |
| Начальная цена | 15 290,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 25.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Хозяйственный пылесос Karcher WD 4 premium | 1.0 шт | 15 290,00 ₽ | Пылесосы бытовые |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются к поставке и принятию пылесоса соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации. Согласно представленному фрагменту договора, поставщик обязуется поставлять новый товар, а заказчик обязуется оплатить товар в соответствии с условиями договора, включая подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке и уплату цены договора с учетом НДС или без него в зависимости от условий налогообложения. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется без авансового платежа, по факту поставки товаров, в безналичном порядке через банковский перевод на счет поставщика на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты приемки. Согласно условиям договора, оплата производится после подписания УКЭП электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставщик обязан поставлять товары партиями по предварительной заявке в соответствии с техническим заданием, обеспечивая соответствие качества и характеристик товара указанным в техническом задании. При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр договоров. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранность товара при транспортировке, а также произвести уборку упаковки в течение одного дня после поставки. В день поставки поставщик предоставляет заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, а заказчик в течение 20 рабочих дней осуществляет приемку товаров и услуг. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Заказчик также вправе отказаться от принятия товаров при наличии недостатков, после чего Поставщик обязан их устранить за свой счет. Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные недостатки и дефекты в товарах в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения по запросу. В случае получения информации о дефектах или отказе от принятия товаров, Поставщик должен в течение трех рабочих дней устранить недостатки и предоставить исправленный комплект документации. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, запросить документы, подтверждающие исполнение обязательств, и контролировать порядок и сроки поставки товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов Договора. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика. Поставщик обязан в течение 5 календарных дней уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и Договором, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и устраняет недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и продлить гарантийный срок на замененный товар. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. В пунктах 6.6-6.11 регламентируется ответственность за безопасность товара, возмещение вреда, убытков и недостатков товара, а также гарантии предоставления информации о товаре. Согласно условиям договора, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком варьируется в зависимости от цены договора и характера нарушения. В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. При обнаружении неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства Заказчику. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов нарушений может осуществляться с помощью фото- и видеоматериалов. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии неоднократного нарушения сроков поставки. Договор предусматривает расторжение в случае нарушений со стороны Поставщика, включая отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию, несоответствие требованиям технического задания, нарушения условий договора по результатам экспертизы и несоблюдение запретов, установленных правительственным постановлением. Также предусмотрено расторжение по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует условия расторжения договора, включая основания для одностороннего расторжения и порядок согласованного расторжения, а также устанавливает правила в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.1-9.3 договора, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении таких обстоятельств в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время их действия, если они непосредственно влияют на исполнение обязательств и были не предвидены и не предотвратимы. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней, при Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к объективному урегулированию споров через Арбитражный суд Москвы, а также к соблюдению срока исполнения договора в 37 рабочих дней с момента его подписания. Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые также регистрируются и вступают в силу с момента подписания сторон. Согласно статье 14 Договора, уведомления между сторонами могут направляться различными способами, включая почту, факсимильную связь и электронную почту, с определением даты их получения. В статье 12.2 указано, что в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе для работы с электронными документами. Согласно статье 13 Договора, стороны признают юридическую силу электронных документов, используемых в рамках АИС «Портал поставщиков», и согласовывают порядок их обмена без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Получение доступа к АИС осуществляется безвозмездно. Статья 14 содержит реквизиты и адреса Заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты сторон договора, а также технические характеристики поставляемого оборудования, включая габаритные размеры, длину шнура и шланга, объем мусоросборника и мощность устройства. Спецификация включает хозяйственный пылесос Karcher WD 4 premium с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва