44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10327099 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1542» |
| Начальная цена | 566 890,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 23.10.2026 |
| Приём заявок до | 26.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Гранитная крошка Мастер Роуд, 25кг | 1660.0 шт | 341,50 ₽ | Антиобледенители |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять противогололедный материал для нужд школы № 1542 в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания документов о приемке и выполнения сопутствующих услуг в соответствии с Техническим заданием. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товар после списания средств со своего счета, а поставка товара должна быть осуществлена в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с УКЭП, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку товаров. Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая требования к структурированному документу о приемке, порядок предоставления разъяснений и мотивированного отказа от принятия, а также процедуру экспертизы поставленных товаров и устранения выявленных недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков товаров, поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу заказчика, после чего заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или направляет информацию о выявленных дефектах и сроках их устранения. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки товаров и документирования исполнения обязательств, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения контракта. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая обязанности сторон по выявлению и устранению недостатков, а также порядок обмена информацией и принятия товаров. Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и соответствовать законодательным требованиям. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара, а также за непредоставление полной информации о товаре. Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с установленными правилами, включая начисление штрафа в размере до 10% от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта. Согласно условиям контракта, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Также установлено, что неполная поставка товара или завышение его стоимости влечет возврат излишне уплаченных средств, и что уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства и уведомлении второй стороны. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении срока исполнения обязательств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны данные сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 37 календарных дней с даты заключения. Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, вступают в силу с момента подписания и подлежат регистрации. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить ряд действий, включая регистрацию исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использование приложений № 1 и № 2 к контракту. Также предусмотрены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС перед оформлением Документа о приемке. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. СУММАРИЗАЦИЯ: В статье 13.5 указано, что доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно. Статья 14 содержит реквизиты и подписи сторон, включая Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 1542», с указанием их адресов, контактной информации и банковских реквизитов, в то время как реквизиты поставщика не предоставлены. Согласно представленному фрагменту, в нем содержится информация о спецификации товаров для заказа, включая наименование товара, его характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу с учетом НДС и итоговую сумму с НДС. Указаны данные для одного товара — гранитная крошка "Мастер Роуд" весом 25 кг с определенными характеристиками и расчетной стоимостью заказа.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва