ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку товаров, включая уголки и пороги алюминиевые, а также уголки ПВХ, в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки по указанному адресу и подписания необходимых документов. Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него, в зависимости от условий налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ. Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам и содержать определенные реквизиты, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать маркировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки. Заказчик в течение 15 рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Заказчик может потребовать от Поставщика их устранения в установленные сроки, а также предоставления разъяснений по запросу Заказчика. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуру обнаружения и устранения недостатков поставляемых товаров, а также обязанности и права сторон в случае выявления таких недостатков. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене адреса и соблюдать законодательные требования, а также гарантировать качество товара и заменить его при обнаружении недостатков в установленные сроки. Поставщик гарантирует качество комплектующего изделия, соответствующее требованиям безопасности и стандартам, и несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017. Размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. Поставщик отвечает за недостатки товара, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим этому моменту. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае просрочки платежей Заказчиком. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение обязательств, включая начисление штрафов и пеней, ограниченных ценой контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 предусматривает возможность расторжения договора по соглашению сторон или в судебном порядке. Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, предусмотрены основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, не предусматривающие определения ассортимента товаров или порядка их выбора. Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, денежная оценка требований с расчетом, а также приложены соответствующие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил доставки. В случае Согласно условиям контракта, факт исполнения обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем. Стороны договорились о порядке использования АИС «Пortal поставщиков» для обмена электронными документами, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной подписи и признание юридической силы электронных документов. Фрагмент содержит информацию о порядке доступа к АИС «Портал поставщиков» и реквизитах Заказчика, а также неполные данные о Поставщике. В представленном тексте содержатся реквизиты сторон, а также описание товаров и их стоимость. Спецификация товаров включает описание углов из ПВХ и алюминиевых порогов с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Выполнение работ по замене дверных блоков в ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова, по адресу: Ленинский пр-т, д.8, к.20, 23
  196 374,42 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Лента сигнальная
  125 000,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  549 000,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  1 509 200,40 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Заглушка д/подоконника ПВХ 600мм белая двухсторонняя
  64 000,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Стеклолента ТУ6-11-446-77 ЛЭС 0,2х25
  — заявки до 28.10.2026, Москва
• ЛОТ 951-СЗК Изготовление и поставка пулестойких и противопожарных изделий
  10 454 740,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка инертных материалов для нужд АО «ВПЭС»
  5 000 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва