Лента сигнальная

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку сигнальных лент согласно техническому заданию и спецификации. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, а Поставщик обязуется осуществить поставку и сопутствующие услуги в соответствии с техническим заданием. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями. Согласно условиям контракта, налоговые обязательства лежат на Заказчике, оплата производится в рублях РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товаров осуществляется в соответствии с условиями контракта и техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Статья 4 контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар. Заказчик обязан подписать электронный документ о приемке товаров, предоставить разъяснения или отказаться от принятия с указанием недостатков и сроков их устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть представлен в УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику через АИС «Портал поставщиков». В случае необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров, а также представлять разъяснения при их обнаружении контрольными органами. Заказчик обязан информировать Поставщика о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары. Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующие изделия, соответствующую гарантийному сроку основного изделия, и несет ответственность за качество и безопасность товара, а также за возмещение вреда и убытков в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств. В соответствии с условиями контракта, предусмотрены различные процентные ставки штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами, в зависимости от стоимости контракта и характера нарушений. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта. Согласно условиям контракта, стороны обязаны дать письменный ответ на предложение о его расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства. Также предусмотрено освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия обстоятельств и их последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это расценивается как признание требований претензии. В претензии должны быть указаны данные сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу со дня подписания и заканчивается 16.02.2027, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы. Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через функционал АИС «Портал поставщиков», а также обеспечить работу в данной системе, включая назначение уполномоченных лиц и использование усиленной квалифицированной электронной подписи. Электронные документы, обмениваемые сторонами, имеют равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи сторон договора, включая юридическое и фактическое местоположение, контактные данные и идентификационные номера государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Вороново». Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров для контракта, включая сигнальную ленту определенных характеристик и цены.

Похожие закупки

• Поставка водосточных опорных железобетонных изделий для нужд ГУП «Мосводосток»
  49 800 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Выполнение работ по замене дверных блоков в ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова, по адресу: Ленинский пр-т, д.8, к.20, 23
  196 374,42 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  549 000,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  1 509 200,40 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Заглушка д/подоконника ПВХ 600мм белая двухсторонняя
  64 000,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Стеклолента ТУ6-11-446-77 ЛЭС 0,2х25
  — заявки до 28.10.2026, Москва
• ЛОТ 951-СЗК Изготовление и поставка пулестойких и противопожарных изделий
  10 454 740,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка инертных материалов для нужд АО «ВПЭС»
  5 000 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва