ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию разбавителя соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации, а также к оплате товара после его принятия. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, а момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании соответствующих документов. Цена договора установлена без учета НДС, если это Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется без авансового платежа, по факту поставки товаров, в безналичном порядке через банковский перевод на счет поставщика на основании электронного документа о приемке, подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа заказчиком. Согласно условиям Договора, платежи осуществляются на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка Товара должна быть выполнена в установленные сроки и соответствии с Техническим заданием, иначе Товар считается не поставленным. Согласно условиям договора, Заказчик может отклонить товар, если он не соответствует требованиям, а доставка и сроки поставки являются обязанностью Поставщика. Поставщик может досрочно поставить товар по согласованию с Заказчиком, который должен соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или с привлечением третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и предоставлять отчетные документы, подтверждающие качество товаров. Заказчик обязуется ежемесячно принимать товары и услуги, подписывая УКЭП электронный документ о приемке после их проверки на соответствие количеству, качеству и другим требованиям, а также в течение 5 рабочих дней сообщать Поставщику о результатах приемки или предоставлять разъяснения относительно выявленных недостатков. Заказчик обязан провести экспертизу результатов, предусмотренных Договором, и предоставить информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров или недостатках в УАИС «Бюджетный учет», а также принять товары и услуги после устранения недостатков и подписать электронный документ о приемке. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по запросам относительно товаров и услуг, устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию, после чего Заказчик может подписать УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Договора. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств и представления соответствующих документов. Согласно условиям Договора, Заказчик обязан контролировать порядок и сроки поставки товаров, осуществлять запросы информации о ходе исполнения обязательств Поставщиком и проводить экспертизу результатов, а также сообщать о выявленных недостатках в поставках в установленные сроки. Согласно пунктам 5.2.3 и 5.3, Заказчик обязан рассмотреть вопрос о продолжении поставки товаров при получении уведомления о приостановлении и принять электронный документ о приемке, а Поставщик имеет право требовать подписания данного документа, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям договора. Согласно представленному фрагменту, исполнитель обязан провести анализ финансово-хозяйственной деятельности юридического лица и представить выписку из сервиса оценки в установленные сроки. Также исполнитель должен соблюдать запреты, установленные законодательством РФ. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков. Договором установлено, что гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается такой же продолжительности. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Согласно статье 6 договора, поставщик несет ответственность за недостатки товара, возникшие после его передачи заказчику, а также за недостатки товара без гарантийного срока, если заказчик докажет их возникновение до передачи или по причинам, предшествующим этому моменту. В статье 7 определено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, размер штрафа рассчитывается как процент от цены договора и устанавливается настоящим договором. В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом фактически выполненных работ. Согласно пунктам 7.7-7.13, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая ограничение общей суммы штрафов и освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Договор предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно указанному постановлению, в договоре определены критерии оценки поставщика и основания для расторжения договора в случае нарушений со стороны заказчика, включая несоблюдение сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров и непредставление отгрузочной разнарядки. Согласно представленным фрагментам договора, стороны согласовали условия для расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Статья 10 предусматривает порядок урегулирования споров через переговоры и оформление достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений. Стороны договора обязуются решать возникающие претензии в претензионном порядке, с соблюдением установленных процедур и сроков ответа, а в случае недостижения согласия — в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 28 декабря 2026 года. Согласно представленному фрагменту, предусмотрена возможность поставки товаров после истечения срока исполнения обязательств поставщика в рамках претензионной работы, а также регламентируется порядок регистрации и изменения договора, а также правила направления уведомлений между сторонами. Согласно представленному фрагменту договора, стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных договором, а также согласны на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии. Договор включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон через специализированные системы. Согласно условиям договора, поставщик обязан создать единичный товарный элемент (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке, если таковой Согласно пункту 13.1 статьи, информация, обмен которой происходит между сторонами в рамках договора, не требует подтверждения бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. В соответствии с пунктом 13.5, доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется сторонам бесплатно. Статья 14 содержит реквизиты и адреса сторон договора. Согласно приложению № 4 к Договору, заказчик и поставщик согласовали спецификацию, включающую растворитель 646 "КАЗ" объемом 1.0 литра с ценой за единицу в 45000 рублей (включая НДС).

Похожие закупки

• Поставка водосточных опорных железобетонных изделий для нужд ГУП «Мосводосток»
  49 800 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Выполнение работ по замене дверных блоков в ГКБ № 1 им. Н.И.Пирогова, по адресу: Ленинский пр-т, д.8, к.20, 23
  196 374,42 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Лента сигнальная
  125 000,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  1 509 200,40 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Заглушка д/подоконника ПВХ 600мм белая двухсторонняя
  64 000,00 ₽ заявки до 23.10.2026, Москва
• Стеклолента ТУ6-11-446-77 ЛЭС 0,2х25
  — заявки до 28.10.2026, Москва
• ЛОТ 951-СЗК Изготовление и поставка пулестойких и противопожарных изделий
  10 454 740,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка инертных материалов для нужд АО «ВПЭС»
  5 000 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва