44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10324460 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Перспектива» |
| Начальная цена | 7 220,66 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 21.10.2026 |
| Приём заявок до | 22.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Краситель КРАСНАЯ ЗВЕЗДА Сафранин Т, 50гр | 2.0 кг | 2 084,33 ₽ | Продукты химические прочие |
| Флороглюцин 2-водный «Химмедсервис» 99,0% ТУ 6-09-3741-79, 10 грамм | 4.0 шт | 763,00 ₽ | Вещества химические органические основные прочие |
Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение "Школа Перспектива" и поставщик обязуются поставке красителей в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен после 2023 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, и порядок расчетов включает учет налогов и сборов. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки – уборка упаковки осуществляется силами Поставщика. Также Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней проводит приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах за свой счет в установленные сроки, после чего Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны соблюдать определенные процедуры в случае обнаружения несоответствий в количестве, ассортименте, комплектности и стоимости товаров, а также в случае выявления недостатков при поставке. Заказчик должен своевременно сообщать о выявленных недостатках и принимать товары в соответствии с условиями договора, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий. Поставщик обязуется поставлять товары определенного количества, ассортимента и комплектности, своевременно оплачивать за них, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их при необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с условиями контракта и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать их устранения в установленные сроки, а в случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 6 Контракта, Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством РФ и Контрактом, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Статья 7 устанавливает ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017. Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, в зависимости от цены контракта и характера нарушений. В разделе 7 Контракта регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предусмотрена уплата неустойки. При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранит недостатки в установленный срок. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно условиям контракта, Заказчик может быть признан нарушившим обязательства в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, невЫборки товаров и Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий с приложением необходимых документов и порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Также устанавливается срок действия контракта, порядок его изменения и регистрации, а также правила приемки товаров и оформления дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с учетом определенных правил, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно пункту 5, Поставщик согласен на проведение проверок со стороны органов власти и контроля в отношении соблюдения условий предоставления субсидии. Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в АИС. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Школа Перспектива в Москве предоставила свои юридические и фактические адреса, контактную информацию и реквизиты для возможного сотрудничества. Согласно приложению № 4 к Контракту, заказчик обязуется поставить красящее вещество Сафранит Т и флороглюцин 2-водный с указанием их характеристик, производителей, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Москва, Все закупки: Москва