44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10324446 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Перспектива» |
| Начальная цена | 9 496,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 21.10.2026 |
| Приём заявок до | 22.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Краситель Гематоксилин "Агат-Мед", 25 грамм | 4.0 г | 2 374,00 ₽ | Реагенты диагностические |
Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение "Школа Перспектива" и поставщик обязуются поставке реактивов в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, и порядок расчетов включает учет налогов и сборов. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты приемки товаров и услуг. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах за свой счет в установленные сроки, после чего Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за количеством, ассортиментом и комплектностью поставляемых товаров, а также своевременно уведомлять друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактными условиями. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать их устранения в рамках продленного гарантийного срока, а в случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены контракта и фиксированных суммах соответственно, в зависимости от стоимости контракта. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору из-за обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, предусмотрена ответственность в виде возврата излишне уплаченных средств и неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Пункты 8.1.2.1 и далее не представлены полностью, но предполагается, что они касаются оснований для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая нарушения со стороны заказчика. Согласно условиям договора, Заказчик может быть признан виновным в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также в случае невЫборки товаров. Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями договора соответственно. Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий, требования к их оформлению и порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также устанавливается срок исполнения контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно представленному фрагменту, поставщик согласен на проведение проверок со стороны органов власти и государственного контроля, а также обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с заказчиком, включая обмен электронными документами и информацией, а также создание стандартных товарных единиц в случае их Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Школа "Перспектива" города Москвы предоставила свои юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты для возможного сотрудничества. Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию, включающую краситель Гематоксилин производства ООО "Агат-Мед" в количестве 4 грамма по цене 2374 рубля за единицу с учетом НДС, общая сумма заказа составляет 9496 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Москва, Все закупки: Москва