ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять товары для автомобиля Москвич 3 в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, включая закон о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническим заданием и спецификациями, а также подписать документы о приемке после доставки товара Поставщиком. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлением дополнительного соглашения. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать определенным стандартам, а маркировка товара и упаковки должна содержать необходимую информацию, включая наименование изделия, фирмы-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика. В день поставки Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, а Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае выявления недостатков уведомить Поставщика о необходимости их устранения в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно пункту 4.15, подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ. Статья 5 определяет права и обязанности сторон, в том числе право заказчика на требование надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки со стороны контрольных органов, обязательства сторон по информированию друг друга о недостатках и условиях приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупок и не нарушать установленные запреты. Он также гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. В пунктах 6.7-6.11 регламентируется ответственность за вред, убытки и недостатки товара, а также обязанности Поставщика по предоставлению информации о товаре и гарантийным обязательствам. В данном фрагменте описываются правила начисления штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая проценты от цены контракта и фиксированные суммы в зависимости от цены контракта и стороны, нарушившей условия. В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при неполной или неверной поставке товаров, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно условиям Контракта, его расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям Контракта, выявления нарушений условий Контракта по результатам экспертизы, а также нарушения Поставщиком законодательных запретов. Также предусмотрено расторжение Контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком сроков оплаты. СУММАРИЗАЦИЯ: В указанных пунктах договора регламентируются основания для одностороннего расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров. Также установлен порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с соблюдением законодательства РФ. Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются предоставить обоснованные расчеты и документы при предъявлении требований, а также согласовали порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и условия изменения контракта, включая его электронную регистрацию и внесение изменений через дополнительные соглашения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией и приемки товара через специализированные автоматизированные информационные системы. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты организации ГБУ «Мой особый семейный центр имени Г.И.Россолимо», а также указаны банковские реквизиты и информация о директоре. Суммаризация: Представлены комплектующие для автомобиля Москвич 3, включая чехлы для сидений с рисунком ромб и материалом искусственная кожа, а также полиуретановый коврик в багажник и зимняя шина YOKOHAMA Ice Guard IG65 размером 225/45 R18 для использования в зимний период. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе содержится спецификация товаров, включающая шины Yokohama Ice Guard IG65 и набор автомобилиста GL-776 от ООО "ГлавДор", а также комплект ковриков Element 3D для салона автомобиля Москвич 4x4, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС. Указаны характеристики и стоимость комплекта бренда "Черный ромб на Москвич" в размере 12500.00.

Похожие закупки

• ПЕРЕВОЗКА ШКОЛЬНИКОВ АВТОБУСАМИ
  128 934,60 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Поставка инструмента (УШМ аккумуляторная 3шт) №12
  633 200,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка бортовых 3-осных полуприцепов
  11 000 000,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• 226742_Поставка запасных частей на спецтехнику отечественного производства для ООО "Башэнерготранс"
  1 934 987,85 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению планового технического обслуживания и текущего ремонта легковых транспортных средств
  7 119 706,63 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению специализированной техники
  2 980 000,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Машина дорожная "ЧЛМЗ" МД.03 мощность двигателя 81.03 л. с. объём двигателя 4,75 л
  4 306 500,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Выполнение работ по вихретоковой диагностике холодильных машин
  1 001 476,11 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Москва, Все закупки: Москва