44-ФЗРаботаТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10324548 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы спортивная школа олимпийского резерва «Московская теннисная академия» Департамента спорта города Москвы |
| Начальная цена | 4 306 500,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 21.10.2026 |
| Приём заявок до | 22.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Машина дорожная "ЧЛМЗ" МД.03 мощность двигателя 81.03 л. с. объём двигателя 4,75 л | 1.0 шт | 4 306 500,00 ₽ | Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог |
Согласно договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку транспортного средства с поливомоечным оборудованием для нужд спортивной школы. Заказчик обязуется принять и оплатить рицепное поливочное оборудование в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обеспечивает поставку нового оборудования и сопутствующих услуг, подтверждая факт поставки подписанием документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям договора, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки и итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также может поставлять товар партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и допускается их улучшенное качество при условии оформления дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, в электронном виде с электронной подписью. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные документы и осуществляет приемку поставленных товаров. Заказчик обязан подтвердить соответствие поставленных товаров и услуг требованиям контракта, направляя Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, при выявлении недостатков поставленных товаров Заказчик формирует информацию о них в единой информационной системе, после чего Поставщик обязан в установленные сроки устранить выявленные недостатки или предоставить разъяснения. В случае положительного решения Заказчика или Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3, стороны обязаны своевременно информировать друг друга о недостатках товаров и принимать меры для их устранения, а также обеспечивать соблюдение условий контракта и своевременность оплаты. Поставщик обязуется поставлять товар, соответствующий качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае необходимости, а также вправе запрашивать уточнения от Заказчика и согласовывать замену товара в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с контрактом, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать законодательство и условия контракта, включая запреты, установленные правительственными актами. Статья 6 регулирует гарантийные обязательства поставщика, включая гарантию качества товара, сроки гарантии, процедуру устранения недостатков и замены товара в случае их обнаружения. Согласно контракту, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия устанавливается новый гарантийный срок. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Согласно представленному фрагменту, Поставщик несет ответственность за недостатки товара, возникшие до передачи Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с установленными правилами, включая начисление штрафа в размере, рассчитанном от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, предусмотрены штрафы за неисполнение обязательств сторонами, а также пени за просрочку исполнения обязательств, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям договора, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их размер ценой контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Фрагмент содержит информацию о последствиях нарушения Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ, и перечисляет основания для одностороннего расторжения контракта Заказчиком, включая неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров и оплаты, а также другие условия, связанные с ассортиментом товаров и процедурой их получения. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта могут расторгнуть его по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или военные действия, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений с использованием усиленных электронных подписей. Претензии должны быть направлены в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и документов, на что сторона должна ответить в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовывают порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы, устанавливают срок действия контракта до 31.12.2026 и регламентируют процедуру изменения и дополнения контракта, включая его регистрацию в ЕАИСТ и возможность заключения дополнительных соглашений. Согласно условиям контракта, при уменьшении его цены Заказчик обязан в течение трех рабочих дней запросить возврат излишне уплаченной стоимости товаров, а Поставщик должен вернуть разницу в течение семи рабочих дней с момента получения требования, информируя Заказчика о реквизитах платежного документа. В случае неполучения уведомления от Поставщика в установленный срок, Заказчик вправе требовать возврата через суд. Уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с учетом определенных правил их считать полученными. Согласно представленному фрагменту, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает согласие Поставщика на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. В статье 13 определены условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами с использованием единой информационной системы в сфере закупок, которые имеют равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно статье 14, Заказчик и Поставщик обмениваются юридическими и фактическими адресами, контактными данными и реквизитами без необходимости бумажного документооборота, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны технические характеристики трактора, включая тип коробки передач, размеры шин, наличие дополнительного оборудования и параметры навесного погрузчика. Спецификация содержит описание комплектующих навесного погрузчика, включая быстросменный механизм рабочего органа, джойстиковое управление, челюстной ковш, паллетные вилы, универсальный отвал и щеточное оборудование, а также указана информация о производителе и характеристиках каждого элемента. Согласно представленным данным, стоимость одной единицы товара "Машина дорожная 'ЧЛМЗ' МД.03" составляет 4 306 500 рублей с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Москва, Все закупки: Москва