Линия удлинительная инфузионная Apexmed International, 150 см

44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку линий удлинительных инфузионных для медицинских нужд, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2025 года и оказывает сопутствующие услуги в соответствии с Техническим заданием. Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него, в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы платежа. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней с даты подписания Документа о приемке, а исполнение обязательств по оплате считается завершенным с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. За нарушение условий контракта Поставщиком Заказчик вправе удержать неустойку из суммы оплаты. Сроки поставки товаров установлены в период с первого по десятый рабочий день с даты заключения контракта. Статья 4 контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательство Поставщика согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании. Указано также, что допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения и внесением изменений в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также предоставить полный комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с электронной подписью. Заказчик должен рассмотреть представленные документы и провести приемку товаров в течение пяти рабочих дней. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет в установленный срок. Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках товаров и услуг и сроках их устранения должна быть сформирована Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и направлена Поставщику через АИС «Портал поставщиков». При положительном решении Заказчика о устранении недостатков, он принимает товары и услуги и подписывает электронный документ о приемке. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в течение 10 рабочих дней или установленного срока. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертиз, а также осуществлять контроль за сроками и порядком поставки товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров, своевременное принятие и оплату товаров, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и комплектности, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта. Согласно пунктам 6.3-6.5 Контракта, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления Акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним, а при замене товара гарантийный срок на новый товар продлевается на время устранения недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара и возмещать вред, а также гарантирует предоставление полной и достоверной информации о товаре, неся ответственность за его недостатки и убытки, связанные с отзывом товара. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы. В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за каждый день просрочки, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком ограничена ценой контракта, а также предусмотрены условия освобождения от неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектной поставки товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязанности по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, а также при других нарушениях условий контракта Заказчиком. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, одностороннее расторжение контракта осуществляется в соответствии с определенными статьями Закона о Контрактной системе, а также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы, а также условия вступления в силу и сроки исполнения контракта, включая порядок его изменения и дополнения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты считаются полученными в день фактического получения. В случае СУММАРИЗАЦИЯ: Контракт предусматривает использование электронного взаимодействия сторон через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Сторона назначает уполномоченных лиц для организации электронного документооборота, обеспечивает получение усиленной электронной подписи и регистрацию в АИС «Портал поставщиков», признавая юридическую силу электронных документов. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и неполные данные Поставщика для осуществления электронного документооборота в рамках Контракта. Согласно предоставленному фрагменту, ГБУЗ особого типа "МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ" заключает контракт с указанием реквизитов сторон и спецификации на удлинительную инфузионную линию Apexmed International, 150 см, с детальными характеристиками и регистрационным удостоверением. Суммаризация: Указаны характеристики медицинского изделия Apexmed International B.V., включая тип упаковки, количество штук в упаковке, наличие устойчивости к перегибам и стерильность упаковки, а также стоимость за единицу и общая сумма заказа.

Похожие закупки

• АНАЗИЗАТОРЫ ГЛЮКОЗЫ
  70 190,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
  32 000,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Калоприемник однокомпонентный недренируемый, ДуоСкин Софт Коло (Duoskin Soft Colo), вырезаемое отверстие 10-75 мм, ГЕМАТЕХ
  20 000,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для клинической деятельности
  76 026,72 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку, установку и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования (монитор пациента модульный) для нужд ГБУЗ ММНКЦ им. С.П. Боткина ДЗМ
  1 803 333,33 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Удлинитель дыхательного контура, гофрированный, двойное шарнирное соединение 22F-22M/15F длина 150 мм., стерильный
  33 600,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для нужд ГБУЗ "ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ" в 2026 г
  1 494 570,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка cредства для замещения синовиальной жидкости для нужд ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ» в 2026г
  14 196 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва