44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323455 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 20 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 21.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Калоприемник однокомпонентный недренируемый, ДуоСкин Софт Коло (Duoskin Soft Colo), вырезаемое отверстие 10-75 мм, ГЕМАТЕХ | 50.0 шт | 400,00 ₽ | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно представленному фрагменту договора, государственное бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку товара в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, выпущенный в 2023 году, с условием доставки и подписания соответствующих документов, а цена контракта составляет определенную сумму, не включающую НДС, если это Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские переводы на счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в сроки, установленные контрактом и техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает доставку товаров и выполнение погрузочно-разгрузочных работ за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка импортного товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены сроки и порядок уборки упаковки и представления отчетных документов. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным пунктам, УАИС "Бюджетный учет" используется для подписания и направления документов Поставщику, а также предусмотрены процедуры для устранения недостатков товаров и предоставления разъяснений в случае их выявления Заказчиком. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и их проверке контрольными органами, а также вызывать представителей Поставщика для объяснений при обнаружении несоответствий условиям Контракта. В пунктах 5.2.1-5.2.3 указано на обязанности Заказчика сообщать о недостатках, принимать и оплачивать товары в соответствии с Контрактом и рассматривать вопрос о продолжении поставки при ее приостановлении. В пункте 5.3.1 Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, подписанного УКЭП Заказчика. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, устанавливая гарантийный срок на товары. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в товаре за свой счет в установленные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. Замена товара с недостатками осуществляется Поставщиком по требованию Заказчика. Гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, а также законодательству РФ и Контрактом; стороны несут ответственность за вред и убытки в соответствии с ГК РФ. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также проценты от цены контракта в зависимости от его стоимости. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от неустойки при определенных обстоятельствах, а Поставщик обязан возвращать излишне уплаченные средства и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки. В статье 8 описан порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика при поставке товаров ненадлежащего качества или некомплектных. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 документа, основаниями для расторжения договора со стороны заказчика являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, непредоставление товаров в полном комплекте, отказ от передачи товаров Согласно условиям контракта, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также несоблюдение процедур выбора и вывоза товаров могут привести к расторжению контракта. Расторжение по соглашению сторон должно происходить в соответствии с гражданским законодательством РФ, а в одностороннем порядке — с соблюдением определенных условий. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров, требующих денежной оценки, претензия должна содержать обоснованный расчет и приложенные документы, а также может быть направлена в Арбитражный суд города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и подлежит регистрации в ЕАИСТ, а его изменения и дополнения осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрены правила их получения и действия в случае неполного исполнения контракта, включая необходимость регистрации исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ и руководство действующим законодательством РФ в Согласно приложению № 4 к контракту, поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет». Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС и создавать её при необходимости. Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивать регистрацию в АИС «Портал поставщиков». Электронные документы признаются равнозначными бумажным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом» предоставляет свои реквизиты для осуществления деловых контактов, включая адреса, телефоны и электронную почту. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить калоприемник модели ДуоСкин Софт Коло производства ГЕМАТЕХ, с определёнными характеристиками и ценой за единицу в размере 400 рублей, с учётом НДС, всего на сумму 20 000 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва