44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10323258 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1561» |
| Начальная цена | 160 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 20.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Комплект инвентаря для занятий с детьми начальных классов от школы Декарт (2 шт) | 2.0 шт | 80 000,00 ₽ | Учебники печатные общеобразовательного назначения |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, школа № 1561 города Москвы заключила соглашение с поставщиком на поставку комплекта инвентаря для занятий с детьми начальных классов школы Декарт, что соответствует требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара и сопутствующих услуг, подтверждая факт поставки подписанием документов о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в реестр контрактов. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а ее уборка и вывоз осуществляются за счет поставщика в день поставки. Поставщик предоставляет заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, а заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для обмена документами и информации, касающейся приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленным условиям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3, стороны обязаны соблюдать процедуры обмена информацией о недостатках товаров и своевременно принимать меры для их устранения или подтверждения, а также обеспечивать своевременное принятие и оплату товаров в соответствии с условиями контракта. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, обеспечивать их качество и комплектность, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене адреса и соблюдать законодательные требования и условия контракта, а также гарантировать качество товара и обеспечить его замену при обнаружении недостатков. Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается такой же гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта. Согласно контракту, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае превышения последней 3 млн рублей. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ за просрочку платежей, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, денежная оценка требований с расчетом, а также приложены соответствующие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 ноября 2026 года. Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан выполнить ряд действий для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласиться на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а стороны обязуются использовать электронные системы для обмена документами и информации. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать спецификацию товарной партии (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков» в случае Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны использовать бумажные носители для документов, если это не противоречит законодательству РФ, и имеют право на бесплатное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота. Также указаны адреса и реквизиты Заказчика, в то время как информация о Поставщике СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа содержатся реквизиты сторон контракта и спецификация на комплект дидактического инвентаря для занятий с детьми начальных классов, включающего в себя два набора карточек для обучения математике, предназначенные для детей в возрасте от 7 до 10 лет. Договор предусматривает поставку одной коробки товара "Индивидуальный предприниматель Поседько Сергей Валерьевич 1k_sh" по цене 160000.00 рублей за штуку.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва