ИНВЕНТАРЬ УБОРОЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ САДОВЫЙ

44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное учреждение здравоохранения и поставщик заключили соглашение о поставке хозяйственных товаров для мойки высокого давления, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, в том числе закона о контрактной системе. Поставщик обязуется поставить товары в соответствии с техническим заданием. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, который также предоставляет сопутствующие услуги и документы для подтверждения поставки. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается или облагается по определенной ставке, с учетом уменьшения на налоги и сборы. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе оплатить товары с учетом неустойки, а исполнение обязательств заказчика считается завершенным с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может досрочно осуществить поставку по согласованию и обязан обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также предоставлять Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП. Заказчик осуществляет приемку товаров и услуг, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и Техническом задании, и в случае выявления недостатков уведомляет Поставщика о необходимости их устранения. Согласно изложенному фрагменту, процедура приемки товаров и услуг включает использование УАИС «Бюджетный учет» для формирования информации о недостатках и их устранении, а также обмен электронными документами между Заказчиком и Поставщиком через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует порядок взаимодействия между заказчиком и поставщиком в части контроля за поставками товаров, включая процедуры уведомления о недостатках и порядок проведения экспертизы результатов. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с требованиями качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, имеет право на замену субпоставщика в случае ненадлежащего исполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы и информацию, соблюдать законодательство РФ и условия контракта, а также соответствовать единым требованиям к участникам закупок и запретам, установленным правительством РФ. Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить недостатки товаров в гарантийный срок за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а также распространяется на комплектующие изделия. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, при этом неполная или недостоверная информация от поставщика влечет его ответственность за недостатки товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от его стоимости. Согласно условиям контракта, за неисполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно пункту 8.1.1 договора, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, поставки некомплектных товаров, отказа от передачи товара Заказчику, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой. Согласно пунктам 8.1.2, Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение Контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает порядок уведомления о расторжении в одностороннем порядке и освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме в течение 5 дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензий, включая указание реквизитов сторон, денежной оценки требований и приложение подтверждающих документов. Также предусмотрено разрешение споров через Арбитражный суд города Москвы и определены сроки действия контракта до 31 декабря 2026 года, с возможностью его изменения по соглашению сторон. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью, вступающей в силу с момента подписания Сторонами. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также обязаны проверять наличие стандартной товарной единицы в системе и создавать её при необходимости. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и не требуя их дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Согласно статье 14, в договоре указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика в лице Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская поликлиника № 62", а также Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить комплект переоборудования Gardiner Pole Systems QuicK-LoQ весом 20 грамм и цветом черный, а также алюминиевую телескопическую штангу Facelift Renegade с полным комплектом насадок, весом 3.7 кг и диаметром основания 10.2 метра, в количестве 5 штук каждого товара по цене 900 руб. и 30000 руб. за единицу соответственно, включая НДС.

Похожие закупки

• Стаканодержатель SONNEN BL-70, 70 стаканов, на винтах, черный, 455001
  3 241,32 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Поставка цветов для нужд ГАУК МО «Московская областная филармония»
  200 000,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Поставка хозяйственных товаров (ЭЗК 138/223/26-СМСП)
  677 301,30 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• 226713 Поставка хозяйственных товаров
  938 457,10 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• МИ №4997/МИ (87/190/2027) - Поставка моющих и чистящих средств для нужд ООО «Газпром теплоэнерго МО»
  1 112 950,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для автотранспортных средств для нужд Восточного филиала АО НТЦ «Охрана» на 2026-2027 год.
  2 837 723,60 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка черенков для нужд ГБУ "Жилищник района Орехово-Борисово Южное"
  580 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для клинической деятельности
  457 500,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва