ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию инструментов и расходных материалов для нужд аварийной службы, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации. Договор предусматривает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2026 года, осуществляемую силами и за счет Поставщика, с моментом поставки, совпадающим с доставкой товара и подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена договора включает НДС, если Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется без авансового платежа, после фактической поставки товаров и оформления документа о приемке в электронной форме, в течение 7 рабочих дней. Согласно условиям договора, оплата производится после подписания электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета. Поставка товаров должна осуществляться в соответствии с условиями договора и техническим заданием в установленные сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, качеством и характеристиками, указанными в нем, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке. При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам. Поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранность при транспортировке, а также организовать уборку упаковки в течение одного дня после поставки. В течение 30 рабочих дней после получения документов Заказчик должен провести приемку товаров и услуг, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям договора. Согласно условиям договора, заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего поставщик обязан устранить их в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае принятия Заказчиком товаров и услуг без замечаний или при обнаружении недостатков, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу Заказчика в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются устранять недостатки и повторно направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения договора. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае необходимости и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, а также информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия договора, соответствовать требованиям к участникам закупки и критериям оценки, а также предоставить выписку из сервиса оценки в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать установленные правила и сроки для предоставления документов, а также запреты, установленные правительственными актами. Поставщик гарантирует качество товара и его соответствие требованиям договора, обязуется заменять товар при обнаружении недостатков и устанавливает гарантийный срок на комплектующие изделия. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. В пунктах 6.5-6.9 регламентируется ответственность за вред, убытки и недостатки товара, а также обязанности по предоставлению информации о товаре и гарантийные обязательства. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы. В случае неисполнения обязательств заказчиком штраф составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены договора. В соответствии с условиями договора, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены договора, а пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Общая сумма штрафов не может превышать цену договора, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии уважительных причин просрочки. Согласно представленному фрагменту, в случае поставки товара не в полном объеме или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности или неоднократного нарушения сроков и объемов поставки. Договор может быть расторгнут в случае отказа Поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика техническим требованиям, выявления нарушений условий Договора по результатам экспертизы, нарушения запретов, установленных законодательством РФ, и несоответствия критериям оценки на первом этапе. Согласно условиям договора, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также несоблюдение процедур выбора и вывозки товаров могут привести к расторжению договора. Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а в одностороннем порядке — с учетом положений о закупке. Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются при невыполнении обязательств решать споры в Арбитражном суде Москвы, а также должны приложить к претензии документы, подтверждающие требования и расчеты. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 договора, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ в случае Стороны договора обязуются использовать электронные системы для обмена документами и информации, а также проведения приемки товаров, с соблюдением установленных регламентов и использования стандартных товарных единиц в системе "Портал поставщиков". Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и обеспечивают регистрацию в данной системе без дополнительных платежей. Компания "Троицк»" из Москвы предоставляет информацию о своих юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах для ведения деловых отношений. Краткая суммаризация текста: В перечне продукции указаны различные инструменты и материалы, включая алмазные диски, отрезные круги, сварочные электроды и электрический опрессовочный насос, а также ушм-машина с двумя рукоятями. Согласно приложению № 2 к договору, заказчик обязуется поставить электрическую сварочную установку мощностью 2400 Вт с дополнительными функциями защиты и управления, а также сварочные материалы, включая проволоку СВ08А и электроды ESAB диаметром 3 мм, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Закупка втулок для перегружателя Liebherr LH30M WLHZ1253AZK106084 2018 г. в. для ООО «Чермет-Волжский.
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Электрододержатель
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Приобретение расходных материалов для отделения функциональной диагностики (электроды одноразовые)
  82 600,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  20 010,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  198 228,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Валик с ручкой Сибртех 200 мм искусственный мех ворс 15 мм
  597 700,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
  246 383,67 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  43 584,59 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва