ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, поставщик обязуется предоставить расходные материалы для ремонта и изготовления декораций театра в соответствии с техническим заданием. Согласно условиям договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническими требованиями и спецификациями, а также подписать необходимые документы при его доставке. Цена договора составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий налогообложения. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную систему "Портал поставщиков". Согласно условиям договора, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и места доставки. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка импортного товара должны соответствовать международным стандартам, а также содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также может отказаться от принятия или указать на недостатки с установлением сроков их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в указанные сроки. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для обмена электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), с целью подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленным пунктам, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и вызывать представителей Поставщика для объяснений при несоответствии поставок условиям Договора. В пунктах 5.2.1-5.2.3 указано на обязанности Заказчика сообщать о недостатках, принимать и оплачивать товары и рассматривать вопросы продолжения поставок при их приостановлении. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и предоставления необходимых документов. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным параметрам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий договора и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным и договорным требованиям, а также единым требованиям к участникам закупки и критериям оценки финансово-хозяйственной деятельности. Согласно условиям договора, поставщик обязан предоставить выписку из сервиса оценки юридических лиц, соблюдать запреты, установленные правительственными актами, и гарантировать качество товаров в соответствии с требованиями договора и технического задания, а также устранять недостатки в товарах в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать его замены, а Поставщик обязан провести экспертизу за свой счет и заменить товар. Гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Согласно условиям договора, поставщик обязан возместить убытки заказчика в случае отзыва товара, гарантировать предоставление полной и достоверной информации о товаре и нести ответственность за недостатки товара в случае их возникновения до передачи товара заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. Обе стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с установленными правилами. В представленном фрагменте документа описываются условия начисления штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также размеры штрафов в зависимости от цены договора и характера нарушения. Согласно условиям договора, стороны обязаны выплачивать пени за просрочку исполнения обязательств, размер которых рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не должна превышать цену договора, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно пункту 7.13, Заказчик может предъявить фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности за неисполнение обязательств. Статья 8 регулирует порядок расторжения Договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков поставки и других нарушений условий Договора. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте изложены условия, при которых участник котировочной сессии может быть признан победителем, а также перечислены основания для расторжения договора, включая нарушения условий договора, несоответствие поставщика критериям оценки и односторонний отказ от исполнения договора. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке приемки товаров, основаниях для отказа в оплате, правилах расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы освобождает сторону от ответственности при соблюдении условий уведомления и продления сроков исполнения обязательств. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются указывать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения споров, которые будут решаться в Арбитражном суде Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 25 декабря 2026 года, при этом изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Согласно статье 12 Договора, стороны согласовали порядок направления уведомлений, включая почтовую, факсимильную и электронную связь. В случае использования почты, уведомления считаются полученными в день фактического получения, а при использовании факсимильной связи и электронной почты — в день отправки. Статья также предусматривает руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для оформления электронного Документа о приемке товаров, а также создавать стандартные товарные единицы (СТЕ) в случае их Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают условия электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты организации, а также описание продукции, включая объем, упаковку, торговые марки, цвет и состав, а также гарантийный срок и область применения. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся данные о продукции компании "СТРОЙПРОДУКЦИЯ", включая описание лака Лакра ВЛП-1 матовый и колеров для лако-красочных материалов. Суммаризация: В представленном фрагменте содержатся описания различных товаров, включая колер для лако-красочных материалов, клей секундный, силиконовый герметик, универсальный клей, водостойкий клей и специализированные краски, предназначенные для различных применений в строительстве и ремонте. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте перечислены характеристики различных шлифматериалов и клеевых составов, включая информацию о зернистости, типе абразива, цвете, размерах, области применения и производителе. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлена спецификация товаров, включая клейкую ленту BRAUBERG, малярную крепированную бумагу и универсальный супер клей, а также саморезы Gigant и растворитель 646 Ясхим, с указанием их характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС. Согласно представленным данным, ООО "Ясхим" предлагает растворитель 646 Ясхим 5 л по цене 1600 рублей за штуку, что составляет 4800 рублей за 16 единиц объема упаковки. Продукт предназначен для разбавления нитроцеллюлозных и других лакокрасочных материалов.

Похожие закупки

• Закупка опорного круга для перегружателя Liebherr LH30M WLHZ1253AZK106084 2018 г. в. ПЗУ Энгельс ООО «Чермет-Волжский
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Закупка втулок для перегружателя Liebherr LH30M WLHZ1253AZK106084 2018 г. в. для ООО «Чермет-Волжский.
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Электрододержатель
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Приобретение расходных материалов для отделения функциональной диагностики (электроды одноразовые)
  82 600,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  20 010,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Валик с ручкой Сибртех 200 мм искусственный мех ворс 15 мм
  597 700,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
  246 383,67 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  43 584,59 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва