ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком, Поставщик обязуется поставить строительные материалы в соответствии с техническим заданием и спецификацией, с соблюдением установленных сроков и в соответствии с графиком поставки. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с графиком поставки и условиями договора, товар должен быть новым, а момент поставки определяется доставкой товара и подписанием необходимых документов. Цена договора составляет указанную сумму, включая НДС или без него, и порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы в соответствии с законодательством. Согласно договору, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, без авансового платежа. Оплата осуществляется поэтапно после поставки товаров и подтверждения приемки через автоматизированную информационную систему. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок приемки работ и оплаты, предусматривающий подписание электронного документа о приемке и расчет неустойки в случае нарушения обязательств. Также установлены сроки и условия поставки товаров, включая возможность досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в день поставки, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 30 рабочих дней. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков товаров, Заказчик принимает их и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются устранять недостатки поставленных товаров и подписывать электронный документ о приемке, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения договора. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения договора, а также осуществлять контроль за поставкой и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется привлекать субпоставщиков для исполнения обязательств по договору, не изменяя при этом стоимость и количество товаров, и имеет право заменять субпоставщиков в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию по запросу Заказчика. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные в гарантийный срок недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, поставщик обязан устранить их и продлить гарантию на соответствующий период. В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар. Согласно условиям договора, Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, соблюдать государственные стандарты и сертификацию, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Согласно условиям договора, за ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере до 10% от цены договора или этапа его исполнения для поставщика и фиксированная сумма в 1000 рублей для заказчика, если цена договора не превышает 3 млн рублей. В документе установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика. Согласно условиям договора, максимальная сумма неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком не должна превышать цену договора; стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; в случае выявления контрольными органами фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства; расторжение договора может происходить по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8 договора, поставщик может быть признан нарушившим условия соглашения в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям договора, его расторжение может быть инициировано Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров, отказа от оплаты поставленных товаров, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также невыборки товаров Заказчиком в установленные сроки. Расторжение договора по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством. Согласно представленному фрагменту, в договоре регламентированы процедуры расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае Согласно пункту 11.4, стороны могут изменять и дополнять договор в электронном виде через подписание дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. В статье 12 указаны условия уведомлений сторон и применения законодательства РФ в случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать сведения о его исполнении в Реестре Договоров ЕАИСТ, а также используют приложения и электронное взаимодействие для обмена документами и информацией в соответствии с установленными регламентами. Поставщик обязан назначить уполномоченных должностных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с бумажными документами, и их не требуется дублировать, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно статье 14, указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Государственного автономного учреждения города Москвы "Инженерный научно-практический центр «Гормедтехника»" как Заказчика, а также предусмотрено место для заполнения аналогичной информации Поставщиком и графика поставки товара. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты организации, а также перечислены товары с их характеристиками и количествами для поставки, включая крепления для гипсокартона, карабины, цепи и хомуты. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены технические характеристики и цены на различные элементы вентиляционной системы, включая уплотнитель для воздуховода, хомуты и зонт купольный, предназначенные для использования в системах с диаметром труб до 150 мм и выполненные из стальных оцинкованных материалов. Краткая суммаризация: Компания "Технониколь" предлагает продукцию для ремонта кровли, включая заплатку Logicroof SelfPatch размером 1мх20см и дюбели MOLLY 23 для пустотелых конструкций.

Похожие закупки

• Пластины резьбовые
  — заявки до 22.10.2026, Москва
• Бензопила Champion А237-16
  210 000,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Бокорезы диэлектрические, борфрезы
  — заявки до 21.10.2026, Москва
• ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
  64 740,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  70 000,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка товаров (аптечка первой помощи и др.) для оснащения образовательных учреждений после капитального ремонта в 2027 году (КР2027-59)
  25 899 324,90 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Оказание услуг в рамках производственного контроля по отбору проб и лабораторно-инструментальным исследованиям на объекте: Многофункциональный плавательный цент
  2 999 834,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка троса оцинкованного Ø 10 мм (44 183 п. м) и комплектующих
  7 154 732,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва