ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение города Москвы "Образовательный комплекс градостроительства «Столица»" и поставщик обязуются поставку инструментов для мастеров столярного и мебельного производства и операторов деревообрабатывающего оборудования, необходимых для образовательных нужд учреждения в 2026 году, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. СУММАРИЗАЦИЯ: Поставщик обязуется предоставить товар (аппарат для обучения) в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить его после доставки и подписания документов о приемке. Товар должен быть новым, и поставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Согласно условиям контракта, сумма оплаты заказчиком уменьшается на размер налогов и сборов, оплата производится в рублях РФ, цена контракта твердая и не изменяется в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, авансовый платеж не предусмотрен, оплата осуществляется после фактической поставки товаров в безналичном порядке. Согласно указанным пунктам контракта, стороны используют усиленные квалифицированные электронные подписи для оформления документов через автоматизированную информационную систему, а оплата производится на основании электронного Документа о приемке, который включает сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить поставку товаров в соответствии с техническим заданием в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставка может осуществляться партиями по предварительной заявке, при этом товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, а также возможна поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара, а уборка упаковки производится силами Поставщика. Также Поставщик обязан представлять Заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, и направлять электронный документ о приемке. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров, Заказчик должен указать причины и отклонить предоставленный документ о приемке. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять друг другу информацию для устранения недостатков товаров и услуг, а также разъяснений по запросам, с возможностью мотивированного отказа от принятия поставленных товаров и услуг. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к взаимодействию в процессе устранения выявленных дефектов и недостатков, а также к подписанию электронного документа о приемке товаров, что является основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и представления необходимых документов, а также может запрашивать информацию о ходе исполнения контракта. Заказчик обязан своевременно сообщать о выявленных недостатках товаров и принять их в соответствии с условиями контракта, а также своевременно оплатить полученные товары. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставлять товары в соответствии с условиями контракта. Поставщик обязуется предоставить Заказчику необходимые документы, информацию о ходе исполнения обязательств и уведомить о изменении своего фактического местонахождения, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Согласно условиям контракта, товар должен соответствовать требованиям, изложенным в техническом задании. Гарантийный срок на товары определяется в техническом задании и продлевается на время устранения выявленных недостатков. В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если Цена не превышает установленный предел. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств сторонами не может превышать цену контракта, а также предусмотрены случаи освобождения от уплаты неустойки и порядок расторжения контракта. Согласно пункту 8.1.1 Контракта, Заказчик вправе односторонне отказаться от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о расторжении контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие основания для прекращения контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны соблюдать процедуру расторжения договора, предусмотренную в соответствующих статьях закона, и освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, в случае Согласно условиям контракта, он должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и зарегистрированных в Реестре, вступают в силу с момента подписания и являются неотъемлемой частью контракта. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае их отправления почтой или факсимильной связью — считаются полученными в день фактического получения или отправки соответственно. В случае Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан создать структурированный электронный документ (СТЕ) с описанием товара через АИС «Пortal поставщиков», назначить ответственных за электронный документооборот, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи сторон договора, включая юридическое и фактическое местоположение, контактные данные и банковские реквизиты Заказчика, а также шаблон для заполнения аналогичной информации Поставщиком. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлен перечень товаров для заказа, включая пилы Z-saw с различными характеристиками, струбцину и угломер-транспортир, с указанием их основных параметров и цен. Согласно приложению № 4 к контракту, стороны согласовали поставку измерительной стальной линейки ГРСИ500 длиной 500 мм с поверкой и двумя шкалами, а также двух штук пилы Dozuki Universal PowerGrip 240 мм и двух штук японской пилы BAHCO ProfCut PC-9-9/17-PS 240 мм с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Право заключения договора на поставку кусторезов для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Ярэнерго»)
  1 830 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка устройств термозачистки проводов с инструментами
  — заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка цанг
  — заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка высотореза (ф. 120 ОКА)
  49 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• 226639_Поставка инструмента прочего для нужд Энергоремонта филиала ООО "БГК"
  1 761 928,82 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Инструменты для ГБУЗ "ДГП №28 ДЗМ" Повтор
  16 519,91 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  53 738,35 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• Поставка радиаторов отопления и комплектующих к ним
  163 912,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва