ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются поставку материалов, включая инструменты, согласно техническому заданию и спецификации. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям договора, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с момента доставки и подписания необходимых документов. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям договора, налогообложение и сборы осуществляются в соответствии с законодательством РФ, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата товаров осуществляется после их поставки без авансового платежа и производится в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок приемки товаров и оплаты, предусматривающий подписание электронного Документа о приемке в течение 7 рабочих дней и оплату на основании этого документа с учетом возможной неустойки. Заказчик обязан оплатить товары после их приемки, а обязательства считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, качеством и характеристиками, указанными в нем, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке. При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие товара определенным требованиям, включая маркировку и упаковку, а также представить необходимые отчетные документы и сертификаты качества. Заказчик в свою очередь должен провести приемку товаров в течение 5 рабочих дней после получения соответствующих документов от поставщика. Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Заказчик формирует информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне недостатков через УАИС «Бюджетный учет». Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются устранять недостатки и повторно направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения договора. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за количеством, ассортиментом и комплектностью поставляемых товаров, а также своевременно уведомлять друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае необходимости и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика. Поставщик обязан уведомить Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и соответствовать законодательным требованиям и условиям Договора, а также критериям оценки, утвержденным федеральными органами. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать требования, установленные Федеральной налоговой службой и постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с договором и техническим заданием, а также обязуется устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока, продлеваемого на время устранения дефектов. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на его замену, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется возместить расходы на экспертизу и убытки в случае отзыва товара, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате несоответствия товара требованиям безопасности. Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки товара в случае В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами варьируется в зависимости от цены договора и характера нарушения, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям договора, предусмотрены штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов и пеней, не превышающую цену договора. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте изложены условия, при которых может быть расторгнут договор, включая нарушения условий договора со стороны поставщика и заказчика, а также основания для одностороннего отказа от исполнения договора. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа описываются условия, при которых возможна задержка оплаты поставленных товаров, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, включая требования к обстоятельствам непреодолимой силы. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения данных обстоятельств в установленном порядке. В случае возможности продолжения поставки товаров, срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров между сторонами. Стороны договора обязуются решать возникающие разногласия и споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и установленными сроками для ответа на претензии. Согласно статьям 10.4, 11 и 12 договора, споры между сторонами разрешаются в арбитражном суде Москвы, договор вступает в силу с момента подписания и заканчивается 7 декабря 2026 года, изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в ЕАИСТ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок направления уведомлений, включая использование факсимильной связи и электронной почты, а также подтверждение получения уведомлений. Договор предусматривает руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом. Стороны договора согласовали использование усиленной квалифицированной электронной подписи для документов, которые имеют равную юридическую силу с бумажными документами, и предусмотрели возможность электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен фрагмент, содержащий реквизиты организации и описание товаров, включая наконечники для сварки с различными характеристиками и упаковками. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров указаны характеристики и цены на различные инструменты и принадлежности, включая наконечники для алюминия, ножницы по металлу и болторезы, а также магнитный стружкосборник. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлен перечень товаров с указанием их характеристик, включая размеры, вес, материал изготовления и стоимость за единицу и за заказ, а также информация о поставщике и платежных реквизитах. В представленном фрагменте приведены данные о закупке товаров: клемма заземления KRASS КЗ-400 и защитное стекло Aurora SUN-9 PANORAMIC, включая их характеристики, цены и итоговые суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Закупка втулок для перегружателя Liebherr LH30M WLHZ1253AZK106084 2018 г. в. для ООО «Чермет-Волжский.
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Электрододержатель
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Приобретение расходных материалов для отделения функциональной диагностики (электроды одноразовые)
  82 600,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  20 010,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  198 228,00 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Валик с ручкой Сибртех 200 мм искусственный мех ворс 15 мм
  597 700,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
  246 383,67 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  43 584,59 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва