44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10322437 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Объединение культурных и досуговых центров Южного административного округа» |
| Начальная цена | 108 223,33 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 19.10.2026 |
| Приём заявок до | 20.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Пылесос моющий Santoemma Sabrina Kit, 1500Вт, 12 кг. | 1.0 шт | 108 223,33 ₽ | Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку моющего пылесоса Santoemma SW15 с двумя насадками, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара и сопутствующих услуг, при этом момент поставки фиксируется подписанием документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать неустойку из суммы оплаты. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Статья 4 контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательство Поставщика согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, а упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а также электронный документ о приемке, который Заказчик должен рассмотреть в течение 10 рабочих дней. Заказчик обязан в установленные сроки провести экспертизу поставленных товаров и услуг на соответствие условиям контракта, после чего направить Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия, Заказчик должен обосновать причины. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть оформлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и направлена Поставщику. После рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, включая проведение экспертиз, уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы, включая декларацию о стране происхождения товара. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта. Согласно пунктам 6.3-6.5 Контракта, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок, а при отказе от составления Акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется предоставить товар, соответствующий требованиям качества и безопасности, и несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение без стоимостного выражения составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком ограничена ценой контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае нарушения обязательств одной из сторон. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае некомплектной поставки, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по выборке товаров или представлению отгрузочной разнарядки. Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и требует письменного ответа в течение пяти календарных дней. Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение возможно в соответствии с определенными статьями Закона о Контрактной системе, а решение о расторжении должно быть направлено второй стороне в оригинале. Также предусмотрено освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения в установленном порядке и невозможности предвидения и предотвращения. Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, включая указание истребуемой суммы и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также установлен срок исполнения контракта в 24 рабочих дня с даты заключения и порядок его изменения по соглашению сторон. Согласно статье 12 Контракта, его условия могут изменяться путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия Контракта действующему законодательству, Стороны руководствуются последним. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о приложениях к контракту, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование электронных подписей и информационных систем для обмена документами и информацией. Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, признавая её равную юридической силе бумажных документов, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. В представленном фрагменте указаны реквизиты и подписи сторон договора: Государственное бюджетное учреждение города Москвы и неполные данные о Поставщике, включая адреса, контактную информацию и реквизиты. Согласно приложенному документу, Заказчик и Поставщик согласовали поставку моющего пылесоса модели Sabrina Kit мощностью 1500 Вт с комплектующими и указанием цены в 108223.33 рубля за единицу, включая НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва