Ведро-контейнер для мусора (урна) с педалью 5л. зеркальное, нержавеющая

44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку ведер для мусора для нужд ОДС в соответствии с техническим заданием и спецификацией, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая документальное оформление, экспертизу и устранение выявленных недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения Контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за поставками товаров, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений при выявлении несоответствий, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в рамках гарантийного срока. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийный срок на заменяемые комплектующие изделия, возмещать вред и убытки в случае нарушения безопасности товара, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки, возникшие из-за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушений. Согласно пунктам 7.8-7.13, в случае нарушения обязательств сторонами контракта предусмотрена ответственность в виде штрафов, ограниченных ценой контракта, а также освобождение от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 устанавливает порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, Заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно представленному фрагменту, документ регулирует основания для расторжения контракта, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров заказчиком. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства и уведомлении второй стороны. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются правила подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Установлены требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов сторон и обоснование денежных требований. Также определен срок исполнения контракта и порядок приемки товаров после его истечения. Согласно условиям контракта, изменения и дополнения к нему должны быть оформлены в электронном виде и подписаны сторонами, после чего они становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их отправки и учета даты получения. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем. Поставщик обязан создать СТЕ в АИС «Пortal поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика, а также предусмотрено место для ввода аналогичной информации Поставщиком. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика ведро-контейнер для мусора объемом 5 литров с определенными характеристиками и стоимостью в 917 рублей за единицу, включая НДС.

Похожие закупки

• Поставка хозяйственных товаров, бытовой химии и сопутствующих товаров
  1 200 000,00 ₽ заявки до 22.10.2026, Москва
• Комплекс учебного оборудования для современной китайской мастерской (лаборатории) Кайу
  2 500 000,00 ₽ заявки до 21.10.2026, Москва
• поставка расходных материалов
  — заявки до 23.10.2026, Москва
• Пылесос моющий Santoemma Sabrina Kit, 1500Вт, 12 кг.
  108 223,33 ₽ заявки до 20.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов
  2 170 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Прочее оснащение
  1 508 540,44 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Макеты массо-габаритные (ММГ)
  530 550,54 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов по уходу за пациентами для нужд ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ» (филиал 2) (лот 2)
  1 260 090,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва