223-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10295373 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное автономное учреждение города Москвы «Парк Яуза» |
| Начальная цена | 260 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 14.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Утяжелитель для шатра 30кг | 20.0 шт | 13 000,00 ₽ | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору № _, Государственное автономное учреждение "Парк Яуза" обязуется принять и оплатить поставку утежилителей для шатра, а поставщик обязуется их поставить в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, а момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании документов о приемке. Цена договора установлена с учетом НДС или без него в зависимости от условий, а порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, документ о приемке содержит информацию о сумме оплаты, неустойке, порядке ее расчета и итоговой сумме платежа. Заказчик может производить оплату с учетом неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств со счета. Установлены сроки поставки товара в течение 20 рабочих дней с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Определен порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки и возможность поставки партиями. Поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также обеспечивает соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик имеет 30 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные дефекты в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения, а в случае получения информации о замечаниях — повторно направить исправленные товары и документацию для принятия. Согласно пункту 4.15, электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. В статье 5 изложены права и обязанности сторон: заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения договора, контролировать поставку товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков и имеет право на их замену в случае неисполнения обязательств, а также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию по запросу Заказчика. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Он также гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, продлевая гарантию на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар. Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами РФ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы. За аналогичные нарушения со стороны заказчика штрафы составляют 1000 рублей или 5000 рублей соответственно, в зависимости от цены договора. В данном фрагменте договора регламентируются условия начисления штрафов и пени за нарушение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, в случае поставки товара не в полном объеме или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает Поставщика от обязательств, а Заказчик может предъявлять доказательства для взыскания неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных, а также неоднократное нарушение сроков и объемов поставки. Согласно представленному фрагменту договора, указаны условия и основания для отказа от передачи товара и расторжения договора, включая невыполнение обязанностей по страхованию товара, несоответствие Поставщика техническим требованиям, нарушения условий договора, подтвержденные экспертизой, нарушение законодательства РФ и неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, в случае отказа Заказчика от подписания документа о приемке без объяснения причин, отказ от оплаты без оснований Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их продолжительности. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также должны направить письменную претензию с требованием ответа в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований претензии. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры через Арбитражный суд Москвы, а также предусмотрен порядок изменения договора и его регистрации в ЕАИСТ, с возможностью внесения изменений и дополнений в электронном виде. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок направления уведомлений, включая заказные письма и электронные средства связи, а также указали, что неполное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения договора в Реестре Договоров ЕАИСТ. Дополнительно, к договору прилагаются техническое задание и спецификация, а поставщик согласен на проверки в рамках предоставления субсидии. Поставщик и Заказчик обмениваются электронными документами через специализированные автоматизированные информационные системы, а также создают стандартные товарные единицы для оформления приемки товаров. Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признав их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Данный фрагмент представляет собой шаблон договора с указанием реквизитов сторон, включая юридический и фактический адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и контактную информацию. Согласно представленному фрагменту, поставщик обязуется поставить утяжелитель для шатра весом 30 кг, модель "Утяжелитель для шатра 30кг" производства ClassicTent, в количестве 20 штук по цене 13000 рублей за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 260000 рублей с НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва