44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10295370 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1329» |
| Начальная цена | 38 100,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 14.09.2026 |
| Приём заявок до | 15.09.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Мишень FITA, 40 см | 120.0 шт | 60,00 ₽ | Инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы, кроме оружия и боеприпасов |
| Мишень лучная FITA 60см | 80.0 шт | 80,00 ₽ | Инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы, кроме оружия и боеприпасов |
| Напальчник для классического лука TP - размер S, желтый | 10.0 шт | 1 450,00 ₽ | Инвентарь для стрельбы из лука |
| Колчан Cartel Junior черный | 10.0 шт | 1 000,00 ₽ | Приборы, аппаратура и устройства учебные и демонстрационные |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку товаров для стрельбы из лука в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в течение 3 календарных дней с даты заключения контракта, а поставка может быть осуществлена досрочно по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивать соответствие товаров техническим требованиям и может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам. СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны требования к маркировке и упаковке товара, а также порядок представления отчетных документов и процедура приемки товаров Заказчиком. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может отказаться от принятия товаров с указанием недостатков и сроков их устранения или отклонить электронный Документ о приемке, подписанный УКЭП. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает дефекты с сроками их устранения, на что Поставщик обязан ответить в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки товаров и их оплаты, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения контракта. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности сторон по контролю за исполнением контракта, включая процедуры проверки и уведомления о недостатках, а также права и обязанности сторон в случае обнаружения несоответствий и приостановления поставки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов и замены товара. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы. Для заказчика размер штрафа фиксирован и составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены контракта. В разделе 7 Контракта регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предусмотрена уплата неустойки. При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранит недостатки в установленный срок. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно условиям контракта, Заказчик может быть признан нарушившим обязательства в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, невЫборки товаров и Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий, требования к их оформлению и порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Также устанавливается срок действия контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик согласен на проведение проверок в отношении соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с Заказчиком, включая обмен документами и информацией. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Учреждение "Школа № 1329" из Москвы предоставило информацию о своих юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах для заключения договора с поставщиком. Спецификация товаров для стрельбы из лука включает напальчник для классического лука размера S, желтого цвета, колчан Cartel Junior черного цвета и мишени FITA размером 40 и 60 см, предназначенные для использования в стрельбе и соответствующие стандартам FITA.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва