БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ

44-ФЗТоварПолиграфияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку бланочной продукции государственного образца для нужд образовательного учреждения, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с оказанием сопутствующих услуг и подписанием документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, с учетом уменьшения на налоги и сборы. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, поставщик обязан предоставить электронный Документ о приемке в течение 7 рабочих дней, а оплата производится на основании подписанного УКЭП электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а его обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательство Поставщика согласовать с Заказчиком время и место поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка импортного товара должны соответствовать международным стандартам, включать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а также обеспечить уборку упаковки в течение одного дня после окончания поставки. Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», после чего принимает товары и услуги при их соответствии требованиям или требует от Поставщика предоставления разъяснений и устранения дефектов в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику документацию, соответствующую Техническому заданию, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязаны выполнять ряд взаимных обязательств, включая информирование о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям Контракта. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также он гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями и предоставляет гарантийный срок, указанный в техническом задании. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате нарушения этих требований. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пени за просрочку исполнения обязательств, исчисляемые от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплекта поставляемых товаров. СУММАРИЗАЦИЯ: Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения Поставщиком условий контракта, включая несоблюдение сроков и объемов поставки, непредоставление товаров Согласно пунктам 8.1.2.1-8.1.2.6, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также несоблюдение условий Контракта могут привести к его одностороннему расторжению. Порядок расторжения Контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке регламентируется соответствующими положениями гражданского законодательства РФ. Согласно статье 95 Закона о Контрактной системе и условиям Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. СУММАРИЗАЦИЯ: В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на время их действия и последствий. Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, документа предусмотрен порядок направления претензий с указанием требований и приложением необходимых документов, а также установлен порядок разрешения споров в арбитражном суде. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами, срок его исполнения определен в соответствии с условиями контракта. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В случае Согласно Контракту, Поставщик обязуется согласовывать проверки органов власти и государственного контроля, а также осуществлять электронный обмен документами через АИС «Портал поставщиков», включая создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах. Электронные документы, полученные сторонами, не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к электронной системе документооборота предоставляется бесплатно. Договор заключается между Государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы и неизвестным поставщиком, информация о котором не полная. Общество с ограниченной ответственностью "СпецЗнак" заключило контракт на изготовление защищенной полиграфической продукции, включая бланки приложений к аттестатам об основном и среднем общем образовании с различными параметрами и уровнями защиты. Компания ООО "СпецБланк-Москва" производит бланки аттестатов о среднем общем образовании с твердой обложкой, предназначенные для использования в образовательной сфере с уровнем защиты Б и соответствующими водяными знаками и микротекстом. СУММАРИЗАЦИЯ: Общество с ограниченной ответственностью "СБМ" заказывает изготовление удостоверений и свидетельств различных типов, включая бланки для медалей и свидетельств об обучении, с указанием конкретных параметров, материалов и способов печати. Согласно представленному фрагменту, общество с ограниченной ответственностью «ББС» предоставляет спецификацию на поставку аттестатов об основном общем образовании с твердой обложкой, включая описание характеристик и комплектации товара, а также указание цены и общей суммы заказа.

Похожие закупки

• Право заключения договора на поставку офисных наборов с нанесением изображения.
  3 468 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции для нужд ГАУК г.Москвы ПКиО "Фили"
  2 600 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка полиграфической продукции для нужд Десятого арбитражного апелляционного суда
  84 500,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по организационному обеспечению международных мероприятий
  2 741 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
  313 165,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции
  2 970 815,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции
  800 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества ГУП «Московский метрополитен» в течение 730 календарных дней
  10 061 460,24 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Полиграфия, Полиграфия — Москва, Все закупки: Москва