Презерватив для УЗИ Viva (100 штук в упаковке)

44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10332712
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	43 920,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	30.10.2026
Приём заявок до	30.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Презерватив для УЗИ Viva (100 штук в упаковке)	30.0 упак	1 464,00 ₽	Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке презервативов для УЗИ в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, включая Федеральный закон № 44-ФЗ. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение одного рабочего дня с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и места доставки. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и могут поставляться с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки и представить электронный Документ о приемке. Заказчик в течение трех рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков, которые подписываются УКЭП и направляются Поставщику. После рассмотрения отчета и Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику информацию об устранении недостатков в документации и повторно направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения Контракта и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие товара требованиям качества и прочие характеристики, а также своевременно поставить товары и обеспечить их происхождение из РФ при необходимости. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о смене адреса, соответствие законодательству и соблюдение запретов, а также гарантирует качество товара и его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, гарантирует замену комплектующих изделий с аналогичным гарантийным сроком и возмещение вреда в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта. Поставщик отвечает за недостатки товара в определенных случаях, включая гарантийные сроки и возникновение недостатков до передачи товара Заказчику. В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами, в зависимости от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать неустойку за просрочку исполнения обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Фрагмент контракта описывает основания для его расторжения, включая нарушение Поставщиком запрета, установленного правительственным постановлением, а также перечисляет условия для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе Поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и предусмотренными процедурами, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований претензии. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены подтверждающие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 16.11.2026г. Согласно представленному фрагменту, контракт подразумевает регистрацию в Реестре Контрактов ЕАИСТ и возможность его изменения и дополнения по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных правил их получения. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать процедуру регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и согласовывают использование электронного взаимодействия через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», включая обмен подписанными электронными документами и информацией. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать стандартную торговую единицу (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для описания товаров, а также назначить уполномоченных должностных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта бесплатно. В пункте 13 также указано, что стороны освобождены от требования дублирования документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи сторон, в частности Заказчика и места для указания данных Поставщика. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обозначили спецификацию поставляемой продукции, включающую презервативы для УЗИ Viva с указанием характеристик, количества и цены за единицу с учетом НДС.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →