223-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332783 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника №64 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 18 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 02.11.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Стаканы одноразовые LAIMA "БЮДЖЕТ" 200 мл 100 шт., пластиковые,, прозрачные, ПП, холодное/горячее | 120.0 упак | 150,00 ₽ | Посуда столовая и кухонная пластмассовая |
Согласно договору, Поставщик обязуется поставить одноразовые стаканы в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных договором. Поставляемый товар должен быть новым, выпущенным после 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара Заказчику с подписанием соответствующих документов. Цена договора установлена без учета НДС, если Согласно договору, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке, в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, документ о приемке содержит информацию о сумме оплаты, неустойке, порядке ее расчета и итоговой сумме платежа. Заказчик имеет право на удержание неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком и считает свои обязательства исполненными с момента списания средств со своего счета. Установлены сроки поставки товара в течение 5 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, который также отвечает за упаковку и маркировку в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также за содержание информации на маркировке товара. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки, после чего заказчик имеет 30 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего предоставляет Поставщику информацию о недостатках, сроках их устранения или отказывается от принятия товаров с обоснованием, используя УАИС «Бюджетный учет». Поставщик обязан устранить выявленные дефекты в установленные сроки и предоставить Заказчику необходимые разъяснения или исправленный комплект документации. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, включая представление соответствующих документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется привлекать субпоставщиков для исполнения обязательств по договору, не изменяя стоимость и количество товаров, и имеет право заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств. Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан в установленный срок уведомить Заказчика об изменении своего адреса, соответствовать законодательным и договорным обязательствам, соответствовать требованиям к участникам закупки и критериям оценки, а также предоставить выписку из сервиса оценки в течение двух рабочих дней с даты заключения договора. Согласно пункту 5.4.8, стороны обязаны соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875. В статье 6 изложены гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, замену товара при обнаружении недостатков и установление гарантийного срока на комплектующие изделия. Также поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также сертификации и законодательству РФ. Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в случае недостатков товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре. Кроме того, стороны договора обязаны исполнять свои обязательства в соответствии с законодательством РФ и могут быть привлечены к ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. В данном фрагменте договора описываются условия и размеры штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами договора, а также установлены проценты от цены договора и фиксированные суммы штрафов в зависимости от стоимости договора и характера нарушений. Согласно пунктам 7.6-7.10 договора, предусмотрены условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму штрафов, не превышающую цену договора. В пункте 7.10 указано освобождение сторон от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно представленному фрагменту, в случае несоответствия качества товаров, некомплектации, нарушения сроков поставки более двух раз, отказа от передачи товара или Согласно условиям Договора, его расторжение может быть инициировано в случае нарушений со стороны Поставщика, включая несоответствие Техническому заданию, нарушение требований, установленных преамбулой Договора и Котировочной сессии, а также в случае нарушения Поставщиком законодательства РФ и несоответствия критериям оценки. Расторжение также возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, документа, изложены условия для признания отказа Заказчика от приемки товаров и оплаты как необоснованных, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также должны направить письменную претензию с последующим ответом в течение 15 календарных дней, при Согласно представленному фрагменту, для рассмотрения претензии требуется приложение надлежащим образом оформленных документов, а споры по договору подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии претензионной работы. Договор подлежит регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в указанном реестре. Согласно пунктам 12.1 и 12.2 Договора, уведомления между Сторонами осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки и считаются полученными в определённые сроки. Пункт 12.3 устанавливает, что полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ. В пункте 12.4 указаны приложения к Договору, а в пункте 12.5 подтверждается согласие Поставщика на проверки. Согласно статье 13 договора, стороны обязуются использовать электронные документы и информационные системы для взаимодействия, включая обмен документами о приемке и использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет». Поставщик должен назначить ответственных лиц для организации электронного документооборота и обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи. Стороны договора обязуются соблюдать требования законодательства РФ к подписанию документов, использовать усиленную квалифицированную электронную подпись в АИС «Портал поставщиков», признавать юридическую силу электронных документов и обеспечивать их регистрацию в системе без необходимости дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Суммаризация: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика, а также Согласно представленному фрагменту, поставщик обязуется предоставить одноразовые стаканы LAIMA "БЮДЖЕТ" объемом 200 мл, упаковкой по 100 штук, с ценой за единицу в 150 руб., включая НДС, и общей суммой заказ 16000 руб., включая НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Упаковка и тара, Упаковка и тара — Москва, Все закупки: Москва