44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332659 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1253» |
| Начальная цена | 150 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 02.11.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Детский ковер-палас Город сказка ДЕГС 3*4 м | 5.0 шт | 10 000,00 ₽ | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, узелковые |
| Ковер Ковретекс М, РГ-2583, 200х300см,Черный; белый; желтый. | 10.0 шт | 10 000,00 ₽ | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия, узелковые |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Школа № 1253" и поставщик обязуются поставку ковров для нужд школы в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно статье 4, порядок приемки товаров включает обязательное согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также обязанность Поставщика обеспечивать погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара, а уборка упаковки осуществляется за счет поставщика. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков товаров, Заказчик принимает их и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны соблюдать процедуру документального оформления приемки товаров и оплаты, а также регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая обязанности сторон по выявлению недостатков и их устранению, а также порядок взаимодействия сторон в случае обнаружения несоответствий. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств и изменении своего фактического местонахождения, а также соблюдать законодательные требования и гарантировать качество товаров в соответствии с условиями Контракта и Технического задания. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов или замены товара. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта, включая возмещение вреда и убытков, а также обязанности по обеспечению безопасности товара и предоставлению полной и достоверной информации о нем. Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и его исполнителя. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны предусмотрена уплата неустойки. Также указано, что при обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств, а для подтверждения неисполнения обязательств Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию, несоответствия Поставщика требованиям, нарушений условий Контракта, подтвержденных экспертизой, или несоблюдения запретов, установленных законодательством. Расторжение по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая виновные действия Заказчика, процедуру согласованного расторжения и одностороннего расторжения с учетом законодательства РФ. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, предусматривая освобождение от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. При возникновении споров стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае невыполнения обязательств и Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документы и информационные системы для обмена данными и приемки товара, а также обеспечивают необходимые условия для функционирования электронного взаимодействия. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС предоставляется бесплатно. Статья 14 содержит адреса и реквизиты Заказчика. Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице, включая его адрес, контактные данные и реквизиты, а также информацию о лице, уполномоченном на подписание контракта. Согласно приложению № 2 к контракту, представлена спецификация товаров, включающая детский ковер-палас "Город сказка" и безворсовый ковер Ковретекс М, РГ-2583, с указанием характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва