ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ

223-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Парк «Зарядье» и _ обязуются к поставке и принятию шин для легкового автомобиля соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации, являющихся неотъемлемой частью договора. СУММАРИЗАЦИЯ: Договор предусматривает поставку нового товара без ремонта и замены частей, с доставкой и подписанием накладных, а также определяет цену договора и порядок расчетов, включая НДС или освобождение от него в зависимости от условий. Согласно условиям договора, цена за товары фиксирована и выражается в рублях РФ, не подлежит изменению в процессе исполнения договора. Оплата производится Заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке, подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение семи рабочих дней. Авансовый платеж не предусмотрен. Договор регулирует порядок приемки товаров, оплаты с учетом неустойки за неисполнение обязательств, а также сроки и условия поставки, включая возможность досрочной поставки и согласование времени и места доставки. Согласно условиям договора, исполнитель обязан поставлять товары, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с заказчиком и оформлением дополнительного соглашения. Товары должны быть доставлены собственным транспортом исполнителя или с привлечением третьих лиц за его счет, с выполнением погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию, включая наименование изделия и гарантийный срок службы. Согласно условиям договора, поставщик несет ответственность за сохранность товара в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а также обязан обеспечить уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после доставки. Поставщик обязуется предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификаты качества в установленные сроки, а заказчик должен провести приемку товаров в течение 15 рабочих дней и оформить подписанный УКЭП электронный документ о приемке. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в установленные сроки, а заказчик принимает товары после предоставления разъяснений или устранения недостатков и подписывает электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, запросить документы, подтверждающие исполнение обязательств, и контролировать процесс поставки товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов Договора. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств и обязан предоставлять Заказчику необходимые документы и информацию. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным требованиям и стандартам участников закупки, а также соблюдать установленные запреты. Кроме того, Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их, а при отказе от составления акта о недостатках — Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также убытки в случае отзыва товара, при условии, что информация о товаре была полной и достоверной. Ответственность за недостатки товара без гарантийного срока возлагается на Поставщика при условии, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим этому моменту. В данном фрагменте договора регламентируются условия и размеры штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами договора, а также установлены проценты от цены договора или фиксированные суммы в зависимости от стоимости договора и характера нарушения. В данном фрагменте договора регламентируются условия начисления штрафов и пени за нарушение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно пунктам 7.11-7.13, в случае неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства, а неустойка не освобождает от исполнения обязательств. Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. В статье 8 описан порядок расторжения Договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, а также отказа Поставщика от передачи товаров. В представленном фрагменте документа изложены условия и основания для расторжения договора, включая невыполнение обязанностей по страхованию товара со стороны Поставщика, его несоответствие техническим требованиям, нарушения условий договора, подтвержденные экспертизой, а также несоблюдение запретов, установленных законодательством РФ. Также указаны основания для расторжения договора по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о приемке товаров, основаниях для отказа в оплате, порядке расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы освобождает сторону от ответственности при соблюдении условий уведомления и продления сроков исполнения обязательств. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок подачи претензий и разрешения споров через Арбитражный суд Москвы, а также условия вступления договора в силу, его срока исполнения и порядка изменения, включая необходимость регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ и оформления дополнительных соглашений в электронном виде. Согласно статье 12 Договора, стороны согласовали порядок направления уведомлений, включая почтовые отправления и электронные средства связи, а также подтвердили, что полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. В статье 13 указаны особые условия электронного взаимодействия сторон. Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» для оформления Документа о приемке и создать ее в случае Стороны договора согласовали порядок использования электронного документооборота в АИС «Портал поставщиков», включая регистрацию, подписание электронных документов усиленной квалифицированной электронной подписью и признание их юридической силы, а также условия доступа к системе. В представленном фрагменте Согласно приложению № 2 к Договору, указаны спецификации на зимнюю шину MAXXIS SP02 Arctic Trekker размером 205/65 R16 с индексом нагрузки 95T и категорией скорости T, стоимостью 7320 руб. за штуку (в т.ч. НДС), с общим количеством 4 штуки.

Похожие закупки

• запчасти Lexus LX 570
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• МИ №3831/МИ - Техническое обслуживание и ремонт автобусов марки ПАЗ (D27P101049)
  10 546 680,38 ₽ заявки до 17.11.2026, Москва
• Поставка запчастей для проведения технического обслуживания автомобиля ЛАДА ЛАРГУС ( двигатель к4м !):- фильтр масляный ( 2 штю),- фильтр воздушный ( 2 шт.),- п
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка шнекороторного навесного оборудования и сопутствующих товаров
  1 226 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Автомобиль бортовой с КМУ, буром и грузопассажирской люлькой (шасси КАМАЗ)
  15 880 071,67 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Приобретение шин для спец техники.
  — заявки до 10.11.2026, Москва
• Поставка расходных материалов
  1 065 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Право заключения договора на поставка шин для грузовых автомобилей и вилочных погрузчиков
  3 851 936,26 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Москва, Все закупки: Москва