44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332494 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 8 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 245 850,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Простыня медицинская, одноразового использования "Фарм-Глобал" 70х70 см | 700.0 шт | 28,00 ₽ | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
| Простынь медицинская одноразовая МЕДКОМПЛЕКТ 80х160 см голубой | 700.0 шт | 50,00 ₽ | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
| Простынь МЕДКОМПЛЕКТ медицинская одноразового использования 200х80 см в рулоне | 150.0 рул | 1 275,00 ₽ | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять медицинские расходные материалы в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки и подписания необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки и может осуществлять ее партиями, при этом товары должны соответствовать требованиям Технического задания, а при улучшении качества товаров – оформлять соответствующие изменения в виде дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть результаты и принять товар. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг, а также сроки их устранения передаются Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», после чего Заказчик может принять товары и услуги или запросить разъяснения. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий. Согласно условиям контракта, поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также вправе запрашивать у заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать единые требования к участникам закупки, а также соответствовать установленным запретам. Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить недостатки в товарах в течение согласованных сроков за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств ограничены ценой контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества, которые невозможно исправить в разумные сроки. Согласно указанным пунктам, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, выявления нарушений условий контракта по результатам экспертизы, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, односторонний отказ от его исполнения по инициативе поставщика возможен в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в других предусмотренных случаях. Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения в установленном порядке и непосредственного влияния на исполнение обязательств. При этом одна сторона обязана уведомить другую в оригинале по адресу, указанному в контракте, в случае одностороннего расторжения, соблюдая требования определенных частей статьи 95 Закона о Контрактной системе. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, включая указание истребуемой суммы и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также установлен срок исполнения контракта в 50 рабочих дней, условия приемки товаров и порядок изменения контракта. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной форме или электронно, считаясь полученными в определенные сроки. В случае Согласно пунктам 12.4 и 12.5 Контракта, к нему прилагаются Техническое задание и Спецификация, а статья 13 регулирует особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС и создание стандартных товарных единиц в системе "Портал поставщиков". Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты городской поликлиники № 8 Департамента здравоохранения города Москвы, а также информация о поставщике с неполными данными. СУММАРИЗАЦИЯ: Договоренность о поставке медицинских простыней одноразового использования размером 200х80 см, весом 25 г/м2, упакованных в рулоны по 100 штук, с указанием цены за единицу и общей суммы поставки. Договоренность о поставке 5 штук медицинских одноразовых простыней из СМС-материала для ООО «ПКФ Медкомплект» по цене 700 рублей за штуку с общей стоимостью заказа 35000 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва