КОВРОЛИН

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку ковролина в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и доставлен Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, налоговые обязательства лежат на Заказчике, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, неустойке и итоговой сумме платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, товарная упаковка должна содержать определенные реквизиты, обеспечивать сохранность товара и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может отказаться от принятия товаров с указанием недостатков и сроками их устранения или отклонить электронный документ о приемке, подписанный УКЭП. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик после рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, а в случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, статья 4 описывает процедуру документального оформления приемки товаров, а статья 5 закрепляет права и обязанности сторон, включая право Заказчика на контроль за исполнением обязательств Поставщиком и требование представления необходимых документов, а также возможность проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом. Согласно пунктам 5.1.7 и 5.2.1 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров, включая уведомления о недостатках и предоставление разъяснений соответственно. Заказчик также обязан своевременно принимать и оплачивать товары (п. 5.2.2), в то время как Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий (п. 5.3.1). Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать их устранения в установленные сроки, а в случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ. Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возмещать вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика. В случае непредоставления полной информации о товаре или обнаружения недостатков, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и стороны, нарушившей условия. В данном фрагменте договора установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму штрафов. Согласно представленным фрагментам, стороны договора обязуются к уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств, при условии, что она не связана с обстоятельствами непреодолимой силы или виной другой стороны. В случае обнаружения неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, при условии, что поставщик не устранил недостатки в установленный срок или не выполнил требование о доукомплектовании. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию товаров, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при нарушении запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описаны условия для расторжения контракта в одностороннем порядке, включая виновные действия Заказчика, а также порядок расторжения по соглашению сторон и требования к одностороннему расторжению в соответствии с законодательством. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и ответом на претензию в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров по контракту, стороны обязаны приложить к претензии необходимые документы и могут указать дополнительные сведения для урегулирования спора. Споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом изменения и дополнения к нему возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ. Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Стороны договора обязуются использовать электронные документооборотные системы для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в АИС «Портал поставщиков». Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в рамках контракта, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и предусмотрели бесплатный доступ к электронной системе для осуществления документооборота. Школа № 1103 имени А.В. Соломатина в Москве предоставляет свои юридические и фактические адреса, контактную информацию, а также реквизиты для финансовых операций. Договор между Заказчиком и Поставщиком на поставку ковролина с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка прокладочно-набивочного материала
  213 738,80 ₽ заявки до 17.11.2026, Москва
• Поставка емкостей для оснащения ЗСГО
  3 281 480,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка керамогранита и клиньев для выравнивания плитки для нужд АО «ВДНХ»
  387 880,40 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• ОКПД2 23.61.12.150 Поставка железобетонных изделий для выполнения ремонта Водосброса №1 Богучанской ГЭС (Лот № 0188-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-СШФ-Стор)
  2 474 153,03 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва
• Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• Гипс «Фирма Русеан» Г-16 скульптурный 40 кг
  6 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку хозяйственных товаров № 25/2
  193 377,23 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• АРМСТРОНГ Плейн плита потолочная 600х600х15мм (16шт=5,76м2) кромка Борд
  123 975,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва