Гипс «Фирма Русеан» Г-16 скульптурный 40 кг

223-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, поставщик обязуется поставить гипсы для изготовления новогодних украшений для ДОЛ "Искра" в соответствии с техническим заданием. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно техническому заданию и спецификации, а также подписать усиленными квалифицированными электронными подписями документ о приемке после доставки товара. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями и ставкой НДС. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены правила уборки упаковки и представления отчетных документов. Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая требования к предоставлению разъяснений, мотивированного отказа от приемки и перечня недостатков с указанием сроков их устранения. Указано также, что Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Договора, и может привлекать для этого экспертов или экспертные организации. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или отказывается от принятия товаров, после чего Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются устранять недостатки и повторно направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения договора. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан своевременно сообщать о выявленных недостатках товаров и принимать их в соответствии с договором, а поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется исполнять свои обязательства, включая привлечение субпоставщиков, замену их при необходимости, предоставление документов и информации по запросу Заказчика, а также своевременную поставку товаров и предоставление соответствующих документов, подтверждающих происхождение товаров. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая своевременное уведомление об изменении адреса, соответствие законодательству и требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставлять заменяемым товарам гарантийный срок, равный гарантийному сроку основного изделия. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. В разделе 6 указаны условия ответственности за вред, убытки и недостатки товара, а также обязанности Поставщика по предоставлению информации о товаре и его безопасности. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере до 10% от цены договора для поставщика и до 5000 рублей для заказчика, в зависимости от стоимости договора и характера нарушения. В соответствии с условиями договора, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены договора, а пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Общая сумма штрафов не может превышать цену договора, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии доказательств просрочки вследствие обстоятельств, не зависящих от них. Согласно условиям договора, стороны обязаны исполнять свои обязательства, при этом предусмотрены меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае серьезных нарушений. Договор может быть расторгнут в случае нарушений со стороны Поставщика, включая отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию, несоответствие требованиям Технического задания, нарушения условий Договора, подтвержденные экспертизой, и нарушение запретов, установленных законодательством. Расторжение также возможно по инициативе Поставщика при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты или необоснованном отказе от приемки товаров. Согласно представленному фрагменту, в договоре определены условия, при которых считается необоснованным отказ Заказчика от подписания документа о приемке, оплаты товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров. Также регламентированы процедуры расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, включая сроки и порядок уведомления сторон. Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять друг другу необходимые документы и выписки по запросу, а в случае споров — обращаться в Арбитражный суд города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 28 декабря 2026 года, при этом изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и оформляются в электронном виде. Согласно условиям договора, уведомления могут направляться в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными. В случае Согласно пункту 4.10 статьи и пунктам 13.1.1 и 13.2 договора, Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товара и оформления документации, включая создание стандартных товарных единиц и обеспечение электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются не требовать их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Данный фрагмент содержит информацию о сторонах договора, их реквизитах и контактных данных, а также указание на ответственного за исполнение договора и лица, уполномоченного на его подписание. Согласно приложению № 2 к договору, представлена спецификация товара "Гипс 'Фирма Русеан' Г-16" с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка оконных и дверных блоков для выполнения ремонтных работ (Закупка 20)
  6 065 382,43 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка строительных и отделочных материалов в рамках обустройства баз ГБУ «Жилищник» районов Новогиреево и Перово
  29 860 140,05 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  880 873,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Штукатурка, шпатлевка, грунт, краски масляные, растворитель, пена монтажная, герметик.
  181 728,00 ₽ заявки до 04.11.2026, Москва
• Поставка лакокрасочных изделий в рамках обустройства баз ГБУ «Жилищник» районов Новогиреево и Перово
  9 209 568,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  23 875,60 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Запрос цен - поставка дверей на объекты АО "ГК "Медси"
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка инертных материалов
  12 131 660,00 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва