ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются к поставке строительных товаров в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, на основании результатов котировочной сессии. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его поставки силами Поставщика и подтверждения приемки усиленными квалифицированными электронными подписями. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковка должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам соответственно, включать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки. Заказчик в течение 15 рабочих дней рассматривает результаты и принимает товар. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с требованием устранения выявленных недостатков в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков и направляет их Поставщику, после чего принимает товары и услуги при соблюдении условий или запрашивает разъяснения и устранение дефектов в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику информацию об устранении недостатков в документации и повторно направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запросить документы, подтверждающие исполнение обязательств, и контролировать порядок и сроки поставки товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение 5 рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан предоставить товар, соответствующий качественным и количественным параметрам, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, указывая гарантийный срок в последнем. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Согласно Контракту, Поставщик обязан гарантировать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями Контракта. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрены пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исчисляемые от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его можно расторгнуть по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также при других указанных в контракте обстоятельствах. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения предусматривает соблюдение определенной процедуры. Согласно представленным фрагментам, статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, а пункт 8.4 устанавливает порядок направления решения об одностороннем расторжении Контракта. Согласно пунктам 9.3 и 10 Контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий, а споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и претензионного порядка, с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте документа описываются требования к содержанию претензии, включая указание экземпляра организации, требования к денежной оценке претензий, необходимость приложения документов и возможность разрешения споров в арбитражном суде города Москвы. Также устанавливаются сроки исполнения контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки. В случае Согласно статье 12 Контракта, к нему прилагаются Техническое задание и Спецификация, а также предусмотрено согласие Поставщика на проверки со стороны органов власти. Статья 13 регламентирует электронное взаимодействие Сторон, включая обмен документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания стандартных товарных единиц в АИС. Стороны договора обязуются обеспечить организацию и проведение электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ. Статья 14 определяет юридический и фактический адреса, реквизиты и подписи Заказчика и оставляет соответствующие поля для заполнения Поставщиком. Суммаризация: В представленном фрагменте содержится информация о закупке комплекта полипропиленовых фитингов и муфт для систем водоснабжения, включая муфту комбинированную VALFEX PP-R, соединительную муфту Tebo D20, тройник VALFEX PP-R и уголок VALFEX PP-R, а также трубу полипропиленовую Equation армированную стекловолокном. Суммаризация: Представлены характеристики полипропиленовой трубы армированной стекловолокном диаметром 20 мм и толщиной стенки 3.4 мм, предназначенной для систем холодного и горячего водоснабжения, а также описание шарового крана Valfex и сифона АНИ Грот 1. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика комплекты запорной арматуры и соединительные элементы для труб диаметром 15 мм и 20 мм, включая разъемные муфты с внутренней резьбой и американские муфты, с указанием количества, цен и общей суммы заказа.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка расходных строительных материалов на 2026 году (лот 2.5)
  811 186,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• право заключения договора поставки железобетонных изделий для нужд Западно-Сибирского ПМЭС
  10 762 110,42 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• Оказание услуг на создание информационной модели армирования железобетонных конструкций зданий 30-40UМA по объекту: Строительство энергоблоков № 3,4 Ленинградск
  17 113 204,74 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• 226463_Цемент, портландцемент для АО "Томская генерация"
  1 115 823,24 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по созданию информационной модели армирования железобетонных конструкций зданий 30-40UJA по объекту: Строительство энергоблоков № 3,4 Ленинградск
  58 472 369,84 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• Изготовление звукоизоляционной перегородки с дверью
  599 917,47 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Выполнение текущего ремонта цементной ф3,2х15 м №9 (объект 539.KL100) Оскольский филиал АО "ЦЕМРОС", 02.12.2026-01.01.2027г
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка дверей
  1 848 607,87 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва