ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА ПРАЗДНИЧНЫЕ

44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно Государственному контракту № _, Заказчик (ГКУ ДИОМ) и Поставщик обязуются к поставке искусственных елей и ёлочных украшений для нужд ДОНМ и ГКУ ДИОМ в Москве, что соответствует требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара и сопутствующих услуг, при этом момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании документов о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора. Согласно условиям договора, оплата поставщику производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, исходя из твердой цены контракта, которая включает все сопутствующие расходы и не подлежит изменению в процессе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется без авансового платежа и производится заказчиком в безналичном порядке на основании предоставленных документов. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, и может быть уменьшена на сумму неустойки в случае неисполнения обязательств поставщиком. Согласно условиям контракта, исполнение обязательств считается завершенным с момента списания средств со счета Заказчика. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств, Заказчик обязан согласовать новые условия контракта. Поставка товара должна быть осуществлена в установленные сроки с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с Заказчиком и оформлением дополнительного соглашения. Поставка товара, упаковка и маркировка должны соответствовать установленным стандартам, а также включать необходимую информацию о товаре и производителе. Согласно условиям договора, поставщик несет ответственность за сохранность товара в процессе транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах, а также обязан обеспечить уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после доставки. Поставщик обязуется предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с электронной подписью, после чего заказчик в течение пяти рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям договора. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отказаться от их принятия до устранения недостатков, информируя об этом через единую информационную систему. Согласно пунктам 4.14 и 4.15, в случае получения от Заказчика информации о необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан в установленные сроки предоставить запрошенные разъяснения или исправленный комплект документации, после чего Заказчик должен принять товары и подписать УКЭП электронный Документ о приемке, который служит основанием для оплаты поставщику. Согласно статье 5 Контракта, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и использовать результаты проверок контрольных органов. Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать поставки, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков, сохраняя ответственность за их действия перед заказчиком. Согласно условиям контракта, поставщик имеет право заменить субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан запросить у заказчика разъяснения по вопросам поставки товаров. В случае невозможности поставки товара из-за специальных экономических мер или изменений в геополитической ситуации, стороны могут согласовать поставку альтернативного товара с учетом решений органов власти Москвы. Поставщик также обязан своевременно поставить товары в соответствии с контрактом и предоставить документы, подтверждающие происхождение товара. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать установленные законодательством и контрактом обязательства, включая запреты и гарантии качества товара. Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующие изделия, равную гарантийному сроку на основное изделие, и несет ответственность за качество и безопасность товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также за возмещение вреда и убытков, возникших в результате недостатков товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от превышения цены контракта над 3 млн рублей. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму фактически исполненных обязательств. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товаров Согласно пункту 8.1.1.9, нарушение Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, является основанием для расторжения Контракта. В пунктах 8.1.2.1-8.1.2.6 перечислены основания для одностороннего отказа от исполнения Контракта по инициативе Поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невыборку товаров в установленные сроки. Контракт предусматривает порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия для расторжения в случае изменения геополитической ситуации или значительного снижения стоимости товаров и услуг. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 10 договора, стороны обязаны предпринимать усилия для урегулирования споров путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также должны следовать претензионному порядку урегулирования, предусматривающему письменное общение и ответы в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять друг другу необходимые документы для рассмотрения претензий, а споры по контракту подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 02.12.2026г., при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Согласно условиям контракта, при превышении изменения цены более чем на 10% стороны заключают дополнительное соглашение об уменьшении цены, а также предусмотрен порядок возврата излишне уплаченной стоимости товаров и сроки для уведомлений сторон. Согласно Контракту, стороны руководствуются законодательством РФ, а исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, предусматривающие обмен электронными документами с равной юридической силой. Согласно представленному фрагменту, документ содержит статью 14, которая описывает адреса и реквизиты сторон договора, включая Государственное казенное учреждение города Москвы и неполные данные поставщика. Суммаризация: В представленном фрагменте содержатся данные о поставке товаров, включая описание и характеристики искусственных новогодних елок и рождественских огней, а также информация о продавце и условиях поставки. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте перечислены различные новогодние товары и их характеристики, включая искусственные елки, гирлянды и елочные украшения от разных производителей. Компания ООО ТД "Сима-Ленд" предлагает различные виды елочных украшений, включая носок из текстиля размером 40 см, пластиковый леденец 15 см, бант из красного бархата размером 19,5х14,5 см и елочные шары диаметром 8, 10 и 12 см, выполненные из глянцевого красного пластика. СУММАРИЗАЦИЯ: ООО ТД "Сима-Ленд" заключило контракт на поставку новогодних украшений, включая елочные шары диаметром 10 и 8 см, а также гирлянды "Зимнее волшебство" и "Самарская", с указанием количества, цены за единицу и общей стоимости заказа. Согласно представленному фрагменту, указаны характеристики и цена оптоволоконной елки "ЕлкиТорг" с LED-лампочками, включая НДС, составляющая 16640 рублей за единицу.

Похожие закупки

• Сода кальцинированная порошок "КОМУС" 1567994 600 г
  20 996,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Контейнер пластиковый 26 л
  13 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• 226643 Поставка моющих растворов для Уфимской ТЭЦ-3 филиала ООО "БГК"
  2 531 869,20 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка чистящих средств и расходных материалов
  63 472,28 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
  44 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка регаентов и расходных материалов для анализатора Helena V8 для нужд клинико-диагностичесой лаборатории ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ»
  2 011 628,92 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка хозяйственных товаров для Волжского филиала АО «ЭнергоремонТ Плюс» в 2026г.
  521 810,35 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Набор чайных пар Thun Констанция Гуси белый 230мл (6 пар)
  40 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва