44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332264 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы Реабилитационно-образовательный центр № 76 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы |
| Начальная цена | 1 800,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 02.11.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Штора для ванной комнаты и душа IDDIS DL06P18i11IT, 180х200 см, светло-серый | 2.0 шт | 900,00 ₽ | Изделия пластмассовые прочие |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку шторок для ванны в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, который должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и могут поставляться с улучшенными характеристиками по согласованию с Заказчиком. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка должна содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки. Заказчик должен рассмотреть документы и принять товар в течение пяти рабочих дней. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, подтверждающие их соответствие требованиям Контракта и Технического задания, или информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик формирует отчет об устранении недостатков через УАИС «Бюджетный учет», после чего принимает товары и подписывает документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или отказывается от принятия с указанием дефектов и сроков устранения; Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд процедур при обнаружении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении своего фактического местонахождения и соответствие единым требованиям к участникам закупки. Также он гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями и обязан заменить товар при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийный срок, равный гарантийному сроку основного изделия, и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Также Поставщик обязан возместить убытки Заказчика в случае отзыва товара и обеспечить предоставление полной и достоверной информации о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта. Поставщик отвечает за недостатки товара в определенных случаях, включая гарантийные сроки. В соответствии с контрактом, размер штрафа за нарушение условий контракта зависит от цены контракта и составляет 10% или 5% от цены контракта при превышении или не превышении 3 млн рублей соответственно. Также предусмотрены фиксированные штрафы за неисполнение обязательств без стоимостного выражения и начисление пени за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы за просрочку исполнения обязательств, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт предусматривает возможность его расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне со стороны заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт предусматривает расторжение в случае нарушения Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ, а также в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборки товаров со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны следовать установленному порядку для расторжения контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия обстоятельств и их последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, при Согласно представленному фрагменту, поставка товаров допускается в рамках претензионной работы заказчика, а также предусмотрены процедуры изменения и дополнения контракта, включая их регистрацию в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных условий их получения. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать процедуру регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использовать определенные приложения и электронные системы для обмена документами и информацией. Согласно условиям контракта, поставщик обязан использовать систему АИС «Портал поставщиков» для оформления электронного документооборота, включая создание стандартов товарно-экономической информации и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, признаваемой юридически равной бумажным документам. Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно для сторон контракта. В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи Заказчика, а также начаты данные о Поставщике, которые не завершены. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны реквизиты организации и банковские данные, а также приложена спецификация с деталями заказа на шторку для ванной комнаты от производителя IDDIS Optima Home. Согласно предоставленному фрагменту, указан товар с артикулом DL06P18i11IT, цветом светло-серый, стоимостью 900.00 за штуку, общая стоимость заказа составляет 1800.00, при количестве 16 штук.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва