44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331811 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1501» |
| Начальная цена | 153 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Машина швейная Janome JL 23 | 10.0 шт | 10 300,00 ₽ | Машины швейные бытовые |
| Утюг паровой Vitek VT-1257 белый/сиреневый 2400вт | 1.0 шт | 4 000,00 ₽ | Утюги электрические |
| Оверлок Janome HomeDecor 1300D 105Вт | 2.0 шт | 23 000,00 ₽ | Машины швейные бытовые |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение города Москвы "Школа № 1501" и поставщик обязуются поставку техники бытового назначения (утюг, швейная машина, оверлок) в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его поставки Поставщиком в соответствии с установленными требованиями и документами, а также подписания необходимых накладных и счетов-фактур. Цена контракта и порядок расчетов между сторонами определяются в соответствии с условиями контракта, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а ее уборка и вывоз осуществляются за счет поставщика в установленные сроки. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификаты качества, а Заказчик в течение 15 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с требованием их устранения в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках и сроках их устранения, которая подписывается УКЭП и направляется Поставщику. После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Согласно условиям контракта, поставщик обязан предоставить документы, соответствующие качеству товара, и имеет право привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан своевременно поставить товары и предоставить необходимые документы, подтверждающие происхождение товара. Поставщик обязуется соблюдать законодательство РФ, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего местонахождения и соответствовать требованиям к участникам закупок. Также он гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков. Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки. В соответствии с контрактом, за нарушение гарантийных обязательств, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно условиям контракта, нарушение Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ, и неоднократные нарушения Заказчиком своих обязательств по контракту могут служить основанием для его расторжения. Согласно представленному фрагменту, расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и предусмотренными процедурами, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а при невозможности урегулирования — передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы после претензионного порядка. Сторона обязана предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, неисполнение этого требования считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены подтверждающие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 32 рабочих дней с даты заключения. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта согласовали условия для осуществления поставки товаров в рамках претензионной работы, процедуру регистрации контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, порядок изменения и дополнения контракта через подписание дополнительных соглашений, а также правила направления уведомлений между сторонами. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта руководствуются законодательством РФ и обязаны выполнять обязанности, предусмотренные контрактом, что является основанием для регистрации исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает согласие поставщика на проверки. В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков». Согласно условиям контракта, поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для создания и оформления электронных документов, включая описание товаров и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, приравниваемой к бумажным документам. Согласно статье, стороны контракта освобождены от необходимости дублирования документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и имеют бесплатный доступ к работе в АИС «Портал поставщиков». В статье 14 приведены адреса и реквизиты заказчика, в то время как информация о поставщике Данный фрагмент представляет собой информационный блок с данными о юридическом лице и перечислением характеристик швейной машины и утюга, предназначенных для включения в контракт. Согласно предоставленному фрагменту, в приложении № 2 к контракту содержится спецификация товаров, включая описание и характеристики швейной машины Janome JL 23, а также указание производителя, модели, количества, единицы измерения и цену за единицу товара с учетом НДС. Суммаризация: Представлены технические характеристики швейной машины, включая тип челнока, скорость шитья, возможности выполнения петель и параметры стежков.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Москва, Все закупки: Москва