ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять строительные материалы в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки является доставка товара и подписание соответствующих документов. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов определен в контракте. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, неустойке и итоговой сумме платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, обеспечивая их соответствие Техническому заданию и качеству, а также может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 10 рабочих дней. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет. Заказчик вправе провести экспертизу поставленной продукции для подтверждения ее соответствия условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно указанному фрагменту, заказчик и поставщик обязаны соблюдать определенные процедуры в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров и должны своевременно информировать друг друга о недостатках и принимать меры для их устранения. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, а также соответствовать требованиям к участникам закупок и запретам, установленным правительством РФ. Кроме того, Поставщик гарантирует качество товаров и устраняет их недостатки в гарантийный срок за свой счет. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов или замены товара. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством и Контрактом, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. В данном фрагменте документа установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также конкретные процентные и фиксированные суммы штрафов в зависимости от цены контракта и характера нарушений. Согласно пунктам 7.5-7.10 Контракта, установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его по соглашению, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика. Согласно условиям контракта, Заказчик может быть признан виновным в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, отказа от оплаты поставленных товаров, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта соответственно. Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в претензии должна быть указана истребуемая сумма с ее расчетом и приложены необходимые документы, а также могут быть предоставлены дополнительные сведения для урегулирования спора. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 24 рабочих дня, приемка товаров возможна после этого срока при условии претензионной работы. Контракт подлежит регистрации в ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и подписанием дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязаны направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в случае Согласно представленному фрагменту, поставщик согласен на проведение проверок в отношении соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с заказчиком, включая обмен документами и информацией, а также создание стандартных товарных единиц в случае их Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Школа № 2009 города Москвы имеет юридический и фактический адрес в Москве, указаны контактные данные, ИНН и КПП, а также ОГРН организации. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены товары для строительства и ремонта, включая малярный валик, телескопическую ручку для валика, укрывную пленку и дверные доводчики с указанием их характеристик и цен. СУММАРИЗАЦИЯ: Договор на поставку краски "Супербелая моющаяся краска" производителя ЭКСПЕРТ, весом 14 кг, с указанием характеристик, гарантийного срока и цены за единицу, включая НДС, с общим количеством 16 штук и итоговой суммой 45000 рублей.

Похожие закупки

• Поставка соли технической для нужд ООО "Газпром Поляна" Д.У. (0103931)(для СМСП)
  5 214 733,23 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка пиломатериалов для нужд Многофункционального огневого центра ФГАУ «Центральный парк «Патриот» Минобороны России
  256 345,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Строительное переносное ограждение, СПО (ИСО), желтый, 1600х2000х20 мм
  75 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка рукомойника для нужд ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России
  125 831,89 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• СТАЦИОНАРНАЯ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА MEKAMIX 200 // 100082 2023-021 Год выпуска: 2023; Производитель (завод-изготовитель): MEKA BETON SANTRALLERRİ İMALA
  20 500 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка керамогранита в рамках капитального ремонта объектов учреждения ФКУ СИЗО-12 ГУФСИН России по г. Москве
  463 082,50 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  692 900,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставку материалов для устройства полов в здании РММ
  — заявки до 06.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва