223-ФЗРаботаСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331808 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Ивановского района» |
| Начальная цена | 75 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Строительное переносное ограждение, СПО (ИСО), желтый, 1600х2000х20 мм | 50.0 шт | 1 500,00 ₽ | Ограды (заборы) и ограждения |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию строительных ограждений соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2023 года, и поставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Момент поставки наступает при доставке товара Заказчику с подписанием соответствующих документов. Цена договора составляет указанную сумму, НДС не облагается, если это предусмотрено законодательством. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика. Оплата осуществляется Заказчиком после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, документ о приемке подтверждает сумму к оплате, размер неустойки и порядок ее расчета, а также условия оплаты и поставки товаров. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета. Поставка должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно пунктам 4.2-4.6 договора, товары, поставляемые Поставщиком, должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика, который также отвечает за погрузочно-разгрузочные работы. Товары должны быть упакованы и маркированы в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, с указанием необходимой информации на маркировке. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а также уборка упаковки осуществляется за счет поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего заказчик имеет 30 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может отказаться от их принятия, указав причины и сроки устранения недостатков, или отклонить электронный документ о приемке, если товары не соответствуют требованиям. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Поставщик обязан устранять недостатки в товарах и предоставлять разъяснения по запросам Заказчика в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, получения необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, контроля за поставкой товаров и выбора способа проведения экспертизы результатов, а также может ссылаться на недостатки поставляемых товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется привлекать субпоставщиков для исполнения своих обязательств по договору, не изменяя при этом стоимость и количество товаров, и имеет право заменять субпоставщиков в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Также поставщик обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их или заменить товар, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним, а при замене товара — гарантийный срок на новый товар устанавливается аналогично. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также убытки в случае отзыва товара, при условии, что информация о товаре была неполной или недостоверной. Ответственность за недостатки товара без гарантийного срока возлагается на Поставщика при условии, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим этому моменту. Согласно условиям договора, за ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере процента от цены договора для поставщика и фиксированные суммы для заказчика, при этом за просрочку исполнения обязательств штрафы не начисляются. В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за нарушение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям договора, в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при неисполнении обязательств, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектности, а также неоднократное нарушение сроков и объемов поставки. Договор предусматривает расторжение в случае нарушений со стороны Поставщика, включая отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию, несоответствие требованиям Технического задания, нарушения условий Договора, подтвержденные экспертизой, и нарушение запретов, установленных законодательством. Также предусмотрено расторжение по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны Заказчика или необоснованного отказа от принятия товара. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для признания отказа Заказчика от приемки товаров или оплаты поставок необоснованным, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно пунктам 9.1-9.3 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставить необходимые документы для рассмотрения претензий, а в случае споров — разрешать их в Арбитражном суде Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 30 рабочих дней, с возможностью изменения и дополнения по соглашению сторон, при условии оформления дополнительных соглашений и их регистрации в ЕАИСТ. Согласно статье 12 договора, стороны обязуются использовать письменную форму для обмена уведомлениями, включая почту, электронную почту и факсимильную связь. Уведомления считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа их отправки. В случае СУММАРИЗАЦИЯ: Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товара и оформления документов, а также создать стандартную товарную единицу (СТЕ) в случае её Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в АИС «Портал поставщиков», и обязуются использовать данную систему для электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Фрагмент описывает технические характеристики и условия поставки ограждения СПО (ИСО), включая размеры, вес, материал и цвет, а также указывает на заказчика ООО "Техстройнадзор" и цену за штуку.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва