223-ФЗРаботаМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331639 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное автономное учреждение города Москвы Инженерный научно-практический центр «Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 137 447,10 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ремонт медицинского оборудования | 1.0 усл. ед | 137 447,10 ₽ | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору № _, заключенному между Государственным автономным учреждением и Исполнителем, последний обязуется оказать услуги в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять результаты услуг и произвести оплату в установленном порядке. Согласно условиям договора, цена определена с учетом НДС, который может не применяться в зависимости от статуса плательщика. Оплата производится в рублях РФ после оказания услуг, без авансового платежа, и включает все сопутствующие расходы Исполнителя. Цена договора фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положениями о закупке. Согласно представленному фрагменту договора, исполнитель обязан сформировать документ о приемке в электронной форме в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. Оплата по договору производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, размере неустойки и итоговой сумме платежа. В случае нарушения обязательств исполнителем, заказчик оплачивает услуги с учетом неустойки. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Исполнитель обязан предоставить Заказчику отчетную документацию и электронный документ о приемке услуг в течение 5 рабочих дней после их завершения, а Заказчик должен рассмотреть результаты и провести приемку в течение 20 рабочих дней, подтвердив соответствие услуг требованиям договора и технического задания. Исполнитель обязан предоставить разъяснения по услугам или устранить выявленные недостатки в установленные сроки, а Заказчик должен направить соответствующую информацию через УАИС «Бюджетный учет» и АИС «Портал поставщиков». Согласно статье 5 договора, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, своевременного устранения выявленных недостатков, представления отчетной документации и информации о ходе услуг, а также осуществлять контроль за объемом и сроками их оказания. Согласно представленному фрагменту договора, в случае выявления контрольными органами несоответствия услуг, Заказчик обязан сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать услуги, а Исполнитель имеет право требовать своевременного подписания Документа о приемке и оплаты, а также привлекать соисполнителей для выполнения обязательств по договору. Исполнитель обязан надлежащим образом оказать услуги в соответствии с требованиями Технического задания и обеспечить их соответствие качеству и безопасности, а также устранить выявленные недостатки за свой счет. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о приостановлении оказания услуг, обеспечивать соответствие законодательству РФ и предоставлять копии соответствующих документов по запросу, а также сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать конфиденциальность информации. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения договора, и обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель обязуется гарантировать качество услуг, устранять недостатки и возмещать вред, а также несет ответственность за нарушение сроков и предоставление полной информации об услугах в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств исполнителем составляет 10% или 5% от цены договора в зависимости от её размера. В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не должна превышать цену договора. Согласно условиям договора, максимальная сумма неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком не должна превышать цену договора; стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах; Исполнитель обязан возвратить излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполного оказания услуг или завышения их стоимости; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; для подтверждения неисполнения обязательств Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы; договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае оказания услуг ненадлежащего качества или неоднократного нарушения сроков. Исполнитель обязан соблюдать сроки и качество оказания услуг, иначе это может привести к расторжению договора по указанным в пунктах 8.1.1.3-8.1.1.7 основаниям. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки услуг со стороны Заказчика, а также при невыполнении Заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению Договора. Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с установленными процедурами и законодательством. Согласно статье 9 Договора, обеспечение исполнения обязательств не предусмотрено. Статья 10 регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении определенных условий и обязанности уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней. Согласно пункту 10.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий. Статья 11 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются порядок подачи претензий, их содержание и приложения, а также условия разрешения споров и сроки исполнения обязательств по договору, включая порядок его изменения и дополнения. Согласно статье 13, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а статья 14 начинает раздел об особых условиях электронного взаимодействия сторон. Исполнитель и Заказчик осуществляют обмен документами и информацией через электронные системы, используя усиленную квалифицированную электронную подпись, что приравнивается к бумажным документам. Согласно статье 15, в договоре указаны юридический и фактический адреса, контактные данные, реквизиты и подписи государственного автономного учреждения города Москвы, выступающего в роли заказчика, а также предусмотрено Данный фрагмент представляет собой образец реквизитов и приложения к договору, включающий информацию о лицах, подписывающих договор, их контактных данных и банковских реквизитах, а также описание порядка расчета итоговой стоимости услуг с учетом коэффициента, основанного на предложенной победителем котировочной сессии цены. Согласно представленному фрагменту, налог на добавленную стоимость (НДС) не облагается.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва