Машина котломоечная Абат МПК 65-65 835х1020(1395)х1950(2145) мм

44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Договор между бюджетным учреждением и поставщиком на поставку промышленной посудомоечной машины, заключенный в соответствии с законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, который включает Техническое задание и Спецификацию. Товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика, а момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех календарных дней с даты заключения контракта. Согласно условиям контракта, поставка товаров осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и места доставки. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного товара — международным стандартам. Маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке за счет Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, после чего Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках и сроках их устранения, которая подписывается УКЭП и направляется Поставщику. После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику информацию об устранении недостатков в документации и повторно направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запросить документы, подтверждающие исполнение обязательств, и контролировать порядок и сроки поставки товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд процедур в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется соблюдать законодательство РФ, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать требованиям к участникам закупок и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, устанавливая гарантийный срок. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров за свой счет в установленные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Согласно условиям Контракта, Поставщик обязан гарантировать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрены пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исчисляемые от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно Контракту, ответственность сторон за неисполнение обязательств ограничена, предусмотрена возможность освобождения от неустойки в случае непреодолимой силы или вины другой стороны, а также установлен порядок расторжения Контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его можно расторгнуть по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также при других нарушениях, предусмотренных контрактом. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения требует соблюдения определенной процедуры. Согласно представленным фрагментам, статья 95 Закона о Контрактной системе регулирует процедуру одностороннего расторжения контракта и освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.3 и статье 10 договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается, а споры между сторонами должны урегулироваться путем переговоров и претензионного порядка с возможностью последующего обращения в Арбитражный суд города Москвы. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов организации-адресата, денежной оценки требований и приложения необходимых документов. Также упоминается порядок разрешения споров в арбитражном суде и условия вступления контракта в силу, сроки его исполнения, процедуру приемки товаров и требования к регистрации контракта. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации и являются его частью. Контракт предусматривает использование приложений № 1 и № 2, обязательства Поставщика по прохождению проверок, а также регламентирует электронное взаимодействие Сторон через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», включая процедуры приемки товара и создание стандартных товарных единиц. Стороны договора обязуются обеспечить организацию и проведение электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы, а также Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку котломоечной машины модели Абат МПК 65-65 с указанием её характеристик, габаритных размеров, производительности и цены.

Похожие закупки

• Аукцион в электронной форме на поставку машины подметальной для нужд ГБУЗ "Центр паллиативной помощи ДЗМ".
  145 055,33 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Ремонт (полное освидетельствование) колесных пар вагонов метрополитена моделей 81-717/714 и их модификаций
  23 371 508,40 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва
• Услуги по сезонному хранению автомобильных шин и дисков
  160 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме № 1037-26/кт/эф на поставку ландроматов для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
  3 048 550,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка запасных частей к автомобилям марки ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, спецтехнике, КАМАЗ, автобусам в г. Тольятти для нужд Волжского филиала АО «ЮНИС» на 2027 год..
  10 908 789,56 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва
• Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки легковых транспортных средств
  8 175 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения долей обществ с ограниченной ответственностью «АГЕНТ.РУ ОНЛАЙН», «РИНГ АВИА», «Агентство «МАВИНС», «Центральное Агент
  725 035 000,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• АО "К31 Сити", Оршанская 16с3, Закупка ИТ оборудования и расходников
  — заявки до 05.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Москва, Все закупки: Москва