ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКИЕ

44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения и поставщик обязуются поставлять медицинское стоматологическое оборудование в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Согласно контракту, заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, при условии его новизны и доставки поставщиком с оформлением усиленными квалифицированными электронными подписями. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и приемки товаров. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует информацию о недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки после получения соответствующих уведомлений через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также вправе осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров, своевременное принятие и оплату товаров, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в техническом задании. В соответствии с условиями контракта, поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах в течение согласованных сроков за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, и гарантировать предоставление полной и достоверной информации о товаре. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком ограничены ценой контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества, которые невозможно исправить в разумные сроки. Согласно указанным пунктам, расторжение контракта может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае других нарушений условий контракта. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, одна сторона может односторонне расторгнуть контракт, соблюдая определенные требования закона, а также обе стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения в установленном порядке и невозможности предвидения и предотвращения. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, включая указание истребуемой суммы и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также установлены сроки действия контракта и порядок его изменения. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено контрактом. Заполнение полного объема обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также согласовывают процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в данной системе. Стороны договора обязуются обеспечить организацию и проведение электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, в статье 14 указаны адреса, реквизиты и подписи сторон договора, где Заказчиком выступает Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы, а реквизиты Поставщика СУММАРИЗАЦИЯ: Договор содержит перечень товаров для стоматологии, включая щетки, полировочные пасты и системы для полировки, а также указана информация о количестве в упаковках, материалах и назначении каждого товара. Суммаризация: В представленном фрагменте содержится информация о различных стоматологических инструментах и материалах, включая полировочные головки Enhance конусы с частицами оксида алюминия, турбинный наконечник KaVo SMARTtorque S619 L и порошкоструйный аппарат Woodpecker AP-H Plus с комплектующими. Суммаризация: Представлен перечень комплектующих для порошкоструйного аппарата и стоматологического наконечника, включая уплотнительные кольца, насадки, ключ для фиксации, а также инструкцию по применению и силиконовую прокладку. Указаны технические характеристики и цены на товары, включая НДС. Компания ООО "Полировальные системы" предлагает узкую чашу Kagayaki Bowl для профессиональной чистки зубов и полировки, упакованную в 100 штук, с нейлоновой щетиной, стоимостью 22000 рублей за упаковку.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ОКПД2 26.51.66.125. Поставка рентгеновской установки и оказание услуг по шеф-наладке для нужд Саратовского филиала (Лот № 0010-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-СарФ-Ст
  3 055 164,75 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий (Покрытие дентальное, для уменьшения чувствительности зубов).
  159 119,28 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Поставка расходных материалов 1863 (Соединитель для дыхательного контура, одноразового использования)
  766 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку расходных материалов для ЦСО для нужд ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ» (501-зк)
  18 824 736,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Закупка реагентов для анализатора MAGLUMI, имеющегося у Заказчика (1 лот)
  1 484 054,02 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Закупка реагентов для анализатора серии MAGLUMI, имеющегося у Заказчика (2 лот)
  1 418 145,24 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Закупка реагентов для анализатора серии MAGLUMI, имеющегося у Заказчика (5 лот)
  1 481 851,38 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий
  3 900 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва